156.000 KG. ISINMA AMAÇLI KÖMÜR ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/78259
1-İdarenin
a) Adresi : 5''İNCİ KOMANDO ALAY KOMUTANLIĞI SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI 17760 GÖKÇEADA ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2868874053 - 2868874106
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 5’inci Komd.A.K.lığı Tşn.Tük.Mlz.115 Mal.Say.lığı /GÖKÇEADA-ÇANAKKALE
c) Teslim tarihi : 10.3. Teslim programı ve teslim tarihi17 10.3.1. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal teslim edilecek/işe başlanacaktır. İşe başlama talimatı sözleşmenin imzalanması sırasında, sözleşme ile birlikte yazılı olarak ihale komisyon başkanlığınca yapılacak ve sözleşme dosyası ile birlikte dağıtılacaktır. 10.3.2. İşin süresi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX takvim günüdür. (İşin süresi ilgili kalem mal için aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.) 10.3.2.1. ISINMA AMAÇLI KÖMÜR 156.000 KG. Yüklenici işe başlama talimatını müteakip 15 (ONBEŞ) iş günü içerisinde taahhüt konusu malı/malları 5’inci Komd.A.K.lığı 115 Tük.Mlz.Say.lığı depolarına aşağıdaki çizelgede yazılı yerlere ve idare tarafından gösterilen yerlere defaten teslim edecektir. Teslim edilen mal kesin kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde “REDDEDİLME HALİ DIŞINDA” yükleniciye geri verilmeyecektir. 156.000 KG. ISINMA AMAÇLI KÖMÜR TESLİM YERLERİ 44 DAİRELİ LOJMANLAR : 102.857,14 KG. EVREN APARTMANI : 15.428,57 KG. ERDEM-GÜRİDE APT. : 27.428,57 KG. ESKİ ASKERLİK ŞUBE LOJ. : 10.285,72 KG. TOPLAM : 156.000,00KG. * Belirtilen tarihlerden önce ilgili mal kalemi için işe başlanmayacaktır. Teslim yeri mal saymanlığınca bu şartnamenin tebligatla ilgili hükümleri doğrultusunda bu tarihlerden gerekli süre öncesinden tebligat yapılabilecektir. ** İşin süresi ilgili iş kalemine ilişkin öngörülen ilk teslimat tarihinden itibaren mal teslimatı yapılabilecek periyodu nitelemektedir. Ancak sözleşme verilen tarihlerden sonra yürürlüğe girdiği takdirde, ilgili mal kalemi için işe (mal teslimatına) sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte başlanacak, işin süresi de bu tarihten itibaren hesaplanacaktır. 10.3.3.Yüklenicinin teslim programı: 10.3.3.1. Sözleşme tasarısının 10.3.2.1. maddesinde belirtilen taksit ve miktarda Tşn.Tük.Mlz.-115 Mal Saymanlığı deposuna kadar taşıma, tahmil, tahliye, depoda istifleme ve buna benzer bütün giderler yükleniciye ait olmak üzere defaten teslim edilecektir. Teslimatlar yüklenici veya kanuni temsilcisi tarafından yapılacaktır. 10.3.3.2. Mücbir sebep halleri dışında, yüklenicinin herhangi bir sebeple idareye yapacağı yazılı veya sözlü müracaatlar teslim süresini durdurmayacak ve yüklenici bu konuda herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. 10.3.4. Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları: 10.3.4.1. Taahhüt konusu mallar, sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip sözleşme tasarısının 10.3.2.1. maddesinde belirtilen taksit ve miktarda Tşn.Tük.Mlz.-115 Mal Saymanlığı depolarına teslim sürelerine uygun olarak defaten teslim edilecektir. 10.3.4.2. Teslim alınan malların tamamı Tük.Mlz.Saymanlığına getirilecektir. Mal saymanlığınca ilgili lojman yönetimi aranacak kömür teslimi için sorumlu rütbeli personel istenecektir. İlgili lojman yönetimince sorumlu rütbeli personel derhal görevlendirilecek ve saymanlığa gelerek yüklenici veya temsilcisi ile birlikte saymanlıkça görevlendirilecek bir personel ile birlikte kömür taşıtları tartıya sokulacak, müteakiben sözleşme tasarısının madde 10.3.2.1 maddesinde yazılı yerlere (kg.) miktarları kadar boşaltılacaktır. Boşaltma işlemi sonucunda taşımada kullanılan taşıt yüklü olarak tartıldığı kantara boş olarak tekrar tartıya sokulacaktır. Boşaltmaya müteakiben net miktarı gösteren tartı kartları imzalanarak hangi lojmana teslim edilmiş ise toplam miktara göre lojman yönetim kurulundan onaylı (araç plaka, tarih, miktar yazılı) çizelge saymanlığa teslim edilecektir. Çizelgede teslim eden saymanlık temsilcisi, teslim alan lojman yönetim görevlisi, yönetim kurul başkanı ile yüklenici veya temsilcisinden imzalı olacaktır. Tartı işlemi kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı resmi kantarlarda yapılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait resmi kantar olmadığı zamanlarda idarenin belirteceği kantarda yapılacaktır. Tartı işlemlerine ait ücretler yüklenici tarafından karşılanacaktır. 10.3.4.3. Teslim edilecek kömür; Askeri Lojmanların Yönetim Kurulu Başkanlarının veya görevlendireceği rütbeli personelin göstereceği yerlere yüklenici tarafından taşınarak istiflenecektir. Açıkta istiflenecek kömürlerin üstü ise, ayrı bir branda veya çift katlı ambalaj naylonu ile kömüre zarar vermeyecek şekilde yüklenici tarafından kapatılacaktır. Açıkta kesinlikle kömür bırakılmayacaktır. Açıkta bulunan kömürün üstünün kapatılması için kullanılan malzemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır. Kömürlerin tesliminden sonra kati kabulu yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde kömürün evsafını kaybetmesinden veya evsafını yitirmesinden yüklenici sorumlu olacaktır. 10.3.4.4. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Son teslim günü tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise sözleşme tasarısının 34’üncü maddesi hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır. 10.3.4.6. Toptan veya taksitler halinde teslim edilen mal kat’i kabülü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (red edilme hali dışında) geri verilmeyecektir. 10.3.4.5. Teslim süresine muayenede geçen süreler dahil değildir. Muayenede geçen süre; yüklenicinin malı ihale dökümanına uygun şekilde ilgili birliğe teslim ettiği tarihi takip eden günden başlayarak, muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine (dahil) kadar devam eden süredir. 10.3.4.6. Teslim süresi içinde getirilen malların muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi içinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. 10.3.4.7. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getiremediği takdirde; sözleşme tasarısının 34’üncü maddesine göre çekilecek ihtarlı sürede sadece 1 (bir) defa mal getirme hakkına sahiptir. İhtarlı sürede teslim edilecek mallar teslim yeri birlik tarafından ihtarın tebliğinden önce teslim alınmaz. 10.3.4.8. Uygun çıkmayan malların yerine yeniden getirilen malların muayene sonucunun da olumsuz çıkması durumunda yüklenici idarenin deposundaki malın tamamını 5 (beş) gün içerisinde geri almak zorundadır. Bu müddet içerisinde mal alınmaz ise yükleniciye geçecek her gün için sözleşme bedelinin % 0,1 (binde bir) nispetinde para cezası verilir. Ancak cezalı müddet hiçbir şekilde 10 (on) günü geçemez. Geçtiği takdirde teslim yerindeki Muhakemat Müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılır. Yüklenici geri almadığı mallara ilişkin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Geçen süre içerisindeki malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden ya da evsafını kaybetmesi sonucu muhafazasına imkan kalmadığının fiziki muayeneyi yapan Muayene ve Kabul Komisyonunca belgelenmesi kaydıyla imha edilmesinden dolayı alıcı birlik ve kurum sorumlu tutulamaz, bu husustaki tüm sorumluluk yükleniciye aittir. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye, depolama, tahlil ve imha işlemleri ücretleri yürürlükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde yükleniciden tahsil edilir. 10.3.4.9. Çeşitli nedenlerle bir taksitin kat’i kabulü yapılmadan müteakip taksit/taksitlerin kat’i kabulü yapılırsa kat’i kabulü yapılanların bedeli ödenir. Taksitlerden herhangi birinin ifa edilmemesi nedeniyle sözleşme fesih aşamasına gelirse diğer taksitlerin durumu dikkate alınmadan 4735 Sayılı KİK’nun 22 nci maddesine göre fesih işlemi gerçekleştirilir. Sözleşme feshini gerektiren durumun gerçekleştiği anda henüz idareye teslim edilmemiş taksit veya taksitler varsa bunlar teslim alınmaz. Sözleşme feshini gerektiren durumun gerçekleştiği anda idareye daha önceden teslim edilmiş ancak, muayene işlemleri devam eden taksit veya taksitler varsa bunlara ait her türlü muayene (Fiziksel, duyusal, kimyasal, mikrobiyolojik vb.) işlemleri itiraz muayeneleri de dahil yaptırılır. Sonuçların uygun çıkması halinde kat’i kabulü yapılarak bedeli ödenir. Sonuçların uygun çıkmaması halinde ret olan mal/mallar kaldırtılır ve yerine teslim süresi olsa da yeni mal teslim alınmaz. Yüklenici bu hususları peşinen kabul eder ve herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 10.5. Teslim programında değişiklik 10.5.1.Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 5’inci Komd. A.İhale Kom. Bşk.lığı Gökçeada/ÇANAKKALE
b) Tarihi ve saati : 28.06.2012 - 14:30