2. ZH.TUG.K.LIĞINA 30.000 KG. LİKİT PETROL GAZI (LPG) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2013/19153
1-İdarenin
a) Adresi : GENERAL KENAN EVREN KISLASI - 34855 KÜÇÜKYALI MALTEPE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2164175780 - 2164177380
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
b) Teslim yeri : 2 '' nci Zh. Tug. K.lığı TŞN.(TÜK.)-107 Mal Say.lığı Maltepe / İSTANBUL
c) Teslim tarihleri : Taahhüt Konusu Mal, 350 (Üç yüz elli) takvim günde ;(Birliğin günlük, iki, üç veya haftalık ihtiyaçları için birlik tarafından belirlenecek tebligat programına göre) ihtiyaçlar nispetinde 2?nci Zh.Tug.K.lığı Tşn.(Tük.)107 Mal Saymanlığı depolarına hergün 12:00 ye kadar teslim edilecektir. 10.3.2.Hangi gün ne miktar mal alınacağı :2?nci Zh.Tug.K.lığı Tşn.(Tük.)107 Mal Saymanlığınca verilecek aylık tebligatlarda belirtilecektir.Bu tebligat listesi yüklenicinin şahsına veya kanuni vekiline veyahut ihalede belirttiği kanuni ikametgahına en az üç (3) gün evvelden ulaştırılacaktır. 10.3.3 Aylık alınacak mal tebligatı tahmini rakamlar üzerinden hesaplandığından yüklenici aylık tebligata ilaveten hergün ne miktarda mal getireceğini bir gün önceden bizzat kendisi veya kanuni vekili tarafından mal vereceği mal saymanlığından öğrenmek zorundadır.Fazla getirilen mali alıp almamakta Ciheti Askeriye serbest ve yetkilidir.Bu maksatla teslim yerinde bir tebligat defteri tutulacaktır.Yüklenici veya kanuni vekili bu defteri imza edecektir. 10.3.4. 2?nci Zh.Tug.K.lığı Tşn.Tük.(107) Mal say.lığı lüzum ve ihtiyacına göre tekrar tebligat yapmak şartı ile aylık teslimat, gün ve miktarlarında değişiklik yapabilirler. Yüklenici kendisine günlük olarak tebliğ edilen miktarlardaki malı en geç saat 12:00 (on iki)''ye kadar ( Saat 08:30 ile 12:00 arası olmak üzere) Tşn.Tük.(107) Mlz. Say.lığının deposuna teslim edilerek muayeneye arz etmiş olacaktır. Gecikme ile yapılacak teslimatlarda cezalı teslim süresi azami 2 (iki) saat yani 14:00 (On dört)''e kadardır. 10.3.5. Yüklenici saat 12:00 den evvel mal getirmiş ve gelen mal RET edilmiş ise RET'' te mukabil saat 12:00''e kadar cezasız veya saat 14:00 ''e kadar cezalı süre olarak teslimatta bulunabilir. Saat 14:00 den sonra getirilen malların kabul edilip edilmeyeceği konusunda teslim alan İdare yetkilidir. Alıcı makam saat 14:00 ''den sonra mal almak istemez ise o gün hiç mal getirilmemiş işlemi yapılacaktır. 10.3.6. Teslim süresi içerisinde getirilen malların muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi içinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. 10.3.7.Gecikme ile Teslimat Halleri; 10.3.7.1.Yüklenici saat 13:00 (08:30 - 12:00 arası) ''e kadar normal teslimatta bulunabilir. Saat 1200 ''ten sonra getirilen mallar her saat başı için o gün tebliğ edilen mal tutarının % 1 (Yüzde Bir )''i gecikme cezası ile teslim alınır. Bu ceza her halukarda 5 TL. den az olamaz ve idare ek cezalı süre vermemişse 2 (iki) saati geçemez (Saat 14:00 ''i geçemez). Saat 14:00 ''den sonra İdare (İdareyi temsilen tebligat sahibi mal saymanlığınca) dilerse ek cezalı süre vererek malı teslim alma hakkına sahiptir. Belgelenen mücbir sebeplerden doğan gecikmelerde bu ceza uygulanmaz Saat 14:00 (on dört)'' e kadar ve ek cezalı süre verildiği takdirde bu sürenin sonuna kadar beklendiği halde yine teslimat yapılmamış olursa bundan sonra getirilecek mal teslim alınmayacak ve yüklenici hakkında bu şartnamenin aşağıdaki maddenin hükümleri uygulanacaktır. 10.3.7.2.Yüklenicinin o günkü taahhüdünü ifa etmediği kabul edilecek haller şunlardır; Yüklenici kendisine tebligat yapılan günde malı hiç getirmez ise, Saat 12.00?ye kadar cezasız veya saat 14.00''e kadar cezalı olarak getirdiği mal tebligat miktarından az olur ise ve saat 14.00''e kadar bu eksiği tamamlamaz ise, (İdare ek cezalı süre vermiş ise ek cezalı sürenin bitimine kadar ) mal getirilmemiş sayılır. 10.3.7.3.Normal veya cezalı teslim süresi içerisinde getirdiği malın yapılan muayenesinde (itiraz muayenesi dahil) RET edilmesi ve red edilenin yerine, normal veya cezalı süresi içerisinde yeni mal getirmemesi yada yerine 1 defaya mahsus olarak getirilen malın da RET (itiraz muayenesi dahil) edilmesi halinde o gün hiç mal getirmemiş sayılır. 10.3.7.4. O gün hiç mal getirmemiş sayılan hallerde; o günkü tebliğ edilen malın parasal tutarının % 1 (Yüzde yirmi) ''si nispetinde ceza ilk alacağından kesilir. (Bu miktar her halukarda 50 TL.den az olamaz.) 10.3.7.5.Taahhüdün yukarıda belirtilen ifa edilmeme hali, sözleşme süresi boyunca 5 (Beş) defayı geçmeyecektir. Geçtiği taktirde yükleniciye 10 (on) gün süreli noter ihtarı çekilecektir. Noter ihtarının yükleniciye tebliğinden itibaren sözleşmenin kalan süresinin bitimine kadarki periyot içersinde taahhüdün ifa edilmeme hali vuku bulursa sözleşme tasarısının hükümleri gereğince sözleşme fesih edilecektir. 10.3.7.6. Uygun çıkmayan malların yerine yeniden getirilen malların muayene sonucunun da olumsuz çıkması durumunda yüklenici idarenin deposundaki malın tamamını 2 (iki) gün içerisinde geri almak zorundadır. Bu müddet içerisinde mal alınmaz ise yükleniciye geçecek her gün için o taksit toplamı para tutarının 0,0002 (onbinde ikisi) nispetinde para cezası verilir. Ancak cezalı müddet hiçbir şekilde 10 (on) günü geçemez. Geçtiği takdirde teslim yerindeki muhakemat müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Geçen süre içerisindeki malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden yada evsafını kaybetmesi sonucu muhafazasına imkan kalmadığının fiziki muayeneyi yapan Muayene ve Kabul Komisyonunca belgelenmesi kaydıyla imha edilmesinden dolayı alıcı birlik ve kurum sorumlu olmayacaktır. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye, depolama tahlil ve imha işlemleri ücretleri yürürlükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde tahsil edilir. 10.3.7.7.Gecikme cezası ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir.Bu ceza tutarı ;ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı İhale Salonu Küçükyalı Maltepe / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 28.02.2013 - 10:00
İhale Kayıt Numarası : 2013/19153
1-İdarenin
a) Adresi : GENERAL KENAN EVREN KISLASI - 34855 KÜÇÜKYALI MALTEPE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2164175780 - 2164177380
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
b) Teslim yeri : 2 '' nci Zh. Tug. K.lığı TŞN.(TÜK.)-107 Mal Say.lığı Maltepe / İSTANBUL
c) Teslim tarihleri : Taahhüt Konusu Mal, 350 (Üç yüz elli) takvim günde ;(Birliğin günlük, iki, üç veya haftalık ihtiyaçları için birlik tarafından belirlenecek tebligat programına göre) ihtiyaçlar nispetinde 2?nci Zh.Tug.K.lığı Tşn.(Tük.)107 Mal Saymanlığı depolarına hergün 12:00 ye kadar teslim edilecektir. 10.3.2.Hangi gün ne miktar mal alınacağı :2?nci Zh.Tug.K.lığı Tşn.(Tük.)107 Mal Saymanlığınca verilecek aylık tebligatlarda belirtilecektir.Bu tebligat listesi yüklenicinin şahsına veya kanuni vekiline veyahut ihalede belirttiği kanuni ikametgahına en az üç (3) gün evvelden ulaştırılacaktır. 10.3.3 Aylık alınacak mal tebligatı tahmini rakamlar üzerinden hesaplandığından yüklenici aylık tebligata ilaveten hergün ne miktarda mal getireceğini bir gün önceden bizzat kendisi veya kanuni vekili tarafından mal vereceği mal saymanlığından öğrenmek zorundadır.Fazla getirilen mali alıp almamakta Ciheti Askeriye serbest ve yetkilidir.Bu maksatla teslim yerinde bir tebligat defteri tutulacaktır.Yüklenici veya kanuni vekili bu defteri imza edecektir. 10.3.4. 2?nci Zh.Tug.K.lığı Tşn.Tük.(107) Mal say.lığı lüzum ve ihtiyacına göre tekrar tebligat yapmak şartı ile aylık teslimat, gün ve miktarlarında değişiklik yapabilirler. Yüklenici kendisine günlük olarak tebliğ edilen miktarlardaki malı en geç saat 12:00 (on iki)''ye kadar ( Saat 08:30 ile 12:00 arası olmak üzere) Tşn.Tük.(107) Mlz. Say.lığının deposuna teslim edilerek muayeneye arz etmiş olacaktır. Gecikme ile yapılacak teslimatlarda cezalı teslim süresi azami 2 (iki) saat yani 14:00 (On dört)''e kadardır. 10.3.5. Yüklenici saat 12:00 den evvel mal getirmiş ve gelen mal RET edilmiş ise RET'' te mukabil saat 12:00''e kadar cezasız veya saat 14:00 ''e kadar cezalı süre olarak teslimatta bulunabilir. Saat 14:00 den sonra getirilen malların kabul edilip edilmeyeceği konusunda teslim alan İdare yetkilidir. Alıcı makam saat 14:00 ''den sonra mal almak istemez ise o gün hiç mal getirilmemiş işlemi yapılacaktır. 10.3.6. Teslim süresi içerisinde getirilen malların muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi içinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. 10.3.7.Gecikme ile Teslimat Halleri; 10.3.7.1.Yüklenici saat 13:00 (08:30 - 12:00 arası) ''e kadar normal teslimatta bulunabilir. Saat 1200 ''ten sonra getirilen mallar her saat başı için o gün tebliğ edilen mal tutarının % 1 (Yüzde Bir )''i gecikme cezası ile teslim alınır. Bu ceza her halukarda 5 TL. den az olamaz ve idare ek cezalı süre vermemişse 2 (iki) saati geçemez (Saat 14:00 ''i geçemez). Saat 14:00 ''den sonra İdare (İdareyi temsilen tebligat sahibi mal saymanlığınca) dilerse ek cezalı süre vererek malı teslim alma hakkına sahiptir. Belgelenen mücbir sebeplerden doğan gecikmelerde bu ceza uygulanmaz Saat 14:00 (on dört)'' e kadar ve ek cezalı süre verildiği takdirde bu sürenin sonuna kadar beklendiği halde yine teslimat yapılmamış olursa bundan sonra getirilecek mal teslim alınmayacak ve yüklenici hakkında bu şartnamenin aşağıdaki maddenin hükümleri uygulanacaktır. 10.3.7.2.Yüklenicinin o günkü taahhüdünü ifa etmediği kabul edilecek haller şunlardır; Yüklenici kendisine tebligat yapılan günde malı hiç getirmez ise, Saat 12.00?ye kadar cezasız veya saat 14.00''e kadar cezalı olarak getirdiği mal tebligat miktarından az olur ise ve saat 14.00''e kadar bu eksiği tamamlamaz ise, (İdare ek cezalı süre vermiş ise ek cezalı sürenin bitimine kadar ) mal getirilmemiş sayılır. 10.3.7.3.Normal veya cezalı teslim süresi içerisinde getirdiği malın yapılan muayenesinde (itiraz muayenesi dahil) RET edilmesi ve red edilenin yerine, normal veya cezalı süresi içerisinde yeni mal getirmemesi yada yerine 1 defaya mahsus olarak getirilen malın da RET (itiraz muayenesi dahil) edilmesi halinde o gün hiç mal getirmemiş sayılır. 10.3.7.4. O gün hiç mal getirmemiş sayılan hallerde; o günkü tebliğ edilen malın parasal tutarının % 1 (Yüzde yirmi) ''si nispetinde ceza ilk alacağından kesilir. (Bu miktar her halukarda 50 TL.den az olamaz.) 10.3.7.5.Taahhüdün yukarıda belirtilen ifa edilmeme hali, sözleşme süresi boyunca 5 (Beş) defayı geçmeyecektir. Geçtiği taktirde yükleniciye 10 (on) gün süreli noter ihtarı çekilecektir. Noter ihtarının yükleniciye tebliğinden itibaren sözleşmenin kalan süresinin bitimine kadarki periyot içersinde taahhüdün ifa edilmeme hali vuku bulursa sözleşme tasarısının hükümleri gereğince sözleşme fesih edilecektir. 10.3.7.6. Uygun çıkmayan malların yerine yeniden getirilen malların muayene sonucunun da olumsuz çıkması durumunda yüklenici idarenin deposundaki malın tamamını 2 (iki) gün içerisinde geri almak zorundadır. Bu müddet içerisinde mal alınmaz ise yükleniciye geçecek her gün için o taksit toplamı para tutarının 0,0002 (onbinde ikisi) nispetinde para cezası verilir. Ancak cezalı müddet hiçbir şekilde 10 (on) günü geçemez. Geçtiği takdirde teslim yerindeki muhakemat müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Geçen süre içerisindeki malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden yada evsafını kaybetmesi sonucu muhafazasına imkan kalmadığının fiziki muayeneyi yapan Muayene ve Kabul Komisyonunca belgelenmesi kaydıyla imha edilmesinden dolayı alıcı birlik ve kurum sorumlu olmayacaktır. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye, depolama tahlil ve imha işlemleri ücretleri yürürlükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde tahsil edilir. 10.3.7.7.Gecikme cezası ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir.Bu ceza tutarı ;ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı İhale Salonu Küçükyalı Maltepe / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 28.02.2013 - 10:00