AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
YARGITAY GENEL SEKRETERLİK
Yargıtay Başkanlığının ihtiyacı 55.000 litre Kurşunsuz Benzin 95 (95 Oktan),20.000 litre motorin ve 70.000 litre motorin(diğer) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/164841
1-İdarenin
a) Adresi : Atatürk Bulvarı No:100 Bakanlıklar ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124162339 - 3124178216
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
b) Teslim yeri : Başkanlığımız hizmetlerinde kullanılan taşıtların Ankara Büyükşehir Belediyesi dahilinde Yüklenicinin Başkanlığımıza göstereceği istasyonlardan ve Ankara dışında ise akaryakıt ihtiyacı olduğu zaman Yüklenicinin bağlı olduğu akaryakıt dağıtım şirketinin tüm bayilerine ait istasyonlarından "ATC" marifetiyle akaryakıt alımı yapılabilecektir.
c) Teslim tarihi : 01.01.2013 tarihinde mal alınmaya başlanacak olup işin bitiş tarihi 31.12.2013''dir. Mala ilişkin teslimat,yıl içerisinde idarece talep edilen muhtelif günlerde olacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Yargıtay Başkanlığı Atatürk Bulvarı No:100 Bakanlıklar Çankaya ANKARA
b) Tarihi ve saati : 21.12.2012 - 10:00
YARGITAY GENEL SEKRETERLİK
Yargıtay Başkanlığının ihtiyacı 55.000 litre Kurşunsuz Benzin 95 (95 Oktan),20.000 litre motorin ve 70.000 litre motorin(diğer) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/164841
1-İdarenin
a) Adresi : Atatürk Bulvarı No:100 Bakanlıklar ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124162339 - 3124178216
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
b) Teslim yeri : Başkanlığımız hizmetlerinde kullanılan taşıtların Ankara Büyükşehir Belediyesi dahilinde Yüklenicinin Başkanlığımıza göstereceği istasyonlardan ve Ankara dışında ise akaryakıt ihtiyacı olduğu zaman Yüklenicinin bağlı olduğu akaryakıt dağıtım şirketinin tüm bayilerine ait istasyonlarından "ATC" marifetiyle akaryakıt alımı yapılabilecektir.
c) Teslim tarihi : 01.01.2013 tarihinde mal alınmaya başlanacak olup işin bitiş tarihi 31.12.2013''dir. Mala ilişkin teslimat,yıl içerisinde idarece talep edilen muhtelif günlerde olacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Yargıtay Başkanlığı Atatürk Bulvarı No:100 Bakanlıklar Çankaya ANKARA
b) Tarihi ve saati : 21.12.2012 - 10:00