BİRLİĞİN ADI
Osmaneli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
İHALE ADI
1. Akçapınar Köyü İçme ve kullanma suyu depo bakım onarım inşaatı işi
2. Selçik Köyü İçme ve kullanma suyu depo bakım onarım inşaatı işi
NİTELİĞİ
1. Akçapınar Köyü İçme ve kullanma suyu depo bakım onarım inşaatı işi
2. Selçik Köyü İçme ve kullanma suyu depo bakım onarım inşaatı işi
MİKTARI
Projede kullanılacak malzemeler TSE ve ISO 9000-9001 belgeli olacak, tesis; yönetmeliklere ve ilgili idari ve diğer teknik şartnamelere uygun yapılacaktır.
AÇIKLAMA
1- Akçapınar ve Selçik Köyleri içme ve kullanma suyu su deposu bakım onarım inşaatı yapım işi ihalesi 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği çerçevesinde yapılacaktır.
2- Avans verilmeyecek olup, iki ayrı köy için İş bitimlerini müteakip Birlik
tarafından en az üç (3) kişiden oluşturulacak komisyon marifeti ile yapılacak
kontrol ve tespit sonucunda, hak ediş ödenecektir.
3- Hakediş raporu, kanuni kesintiler de yapılarak idarece onaylandıktan sonra bu
işle ilgili ödeneklerinin KHGB. Hesaplarına aktarılmasına müteakip Bilecik
Valiliği Köydes Projesi Tahsisat Komisyonunca Birlik hesabına
aktarılmasından itibaren. 3 gün içinde tahakkuka bağlanarak 3 gün içinde
ödenir. Yüklenici Birlik hesabına ödenek aktarılmadan ödeme talebinde
bulunmayacaktır. Ödeneklerin Birlik hesabına intikalindeki gecikmelerden
dolayı yüklenici hiçbir şekilde Birlikten gecikme faizi ve herhangi bir hak
talebinde bulunmayacaktır.
İŞİN YAPILACAĞI YER
Bilecik İli Osmaneli İlçesi;
1- Akçapınar Köyü (İlçe Merkezine uzaklığı 13 km.)
2- Selçik Köyü (İlçe Merkezine uzaklığı 3 km.) yapılacaktır.
İŞE BAŞLAMA VE BİTİRME TARİHİ
İhale üzerinde kalan isteklinin birlikle sözleşme yapılmasına müteakip 5 gün içerisinde işe başlamak ve işe başlama tarihinden itibaren toplam 45 (KIRKBEŞ) takvim günü içerisinde bitirmek zorundadır. Yüklenici işe istediği köyden başlayabilir.
İHALEYE KATILABİLME SARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
b–1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b–2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
2-Tüzel kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Teklif Edilen bedelin % 3 (YÜZDE ÜÇ)oranında geçici teminat veya mektup,
e) Teklif mektubu,
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
g) 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 nci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), ve (ğ) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmayı öngören durumlarda bulunmadığına dair, yazılı taahhütname,
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen iş ortaklığı veya konsorsiyum beyannamesi
ı) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
k) İş deneyim belgesi
l) İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi - kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler
a) Teklif edilen bedelin ihale konusu iş veya benzer işlere ait % 25’i gerçekleştirilmiş sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.
b) İş sahasında Anahtar Personel olarak;
1)1 İnşaat Mühendisi veya 1 İnşaat Teknikeri
Sürekli bulundurulacaktır
İHALE DÖKÜMANININ GÖRÜLECEĞİ YER :İhale dokümanı Kaymakamlık Binasında hizmet veren Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve Osmaneli T.C.Ziraat Bankası Şb.Müdürlüğü nezdindeki TR160001000436332068785001 IBAN nolu hesaba 150.00-TL yatırılmak sureti ile İlçe Yazı İşleri Müd.veya İlçe Özel İdare Müdürlüğünden dosya temin edilebilir.
İHALE TARİHİ VE SAATİ : 22.04.2014 - 14:30
İHALE YERİ Osmaneli Kaymakamlığı Toplantı Salonu
SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ : 22.04.2014 - 14:30
TEKLİFLERİN NEREYE VERİLECEĞİ :Teklifler Kaymakamlık Binasında hizmet veren Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına (İlçe Yazı İşl.Müdürlüğüne) teslim edilecektir
GEÇİCİ TEMİNAT :Teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat verilmesi zorunludur
ADRESİ : Camikebir Mahallesi İstasyon Caddesi Hükümet Konağı Binası (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) Osmaneli-BİLECİK
TELEFONU : ( 228 ) 461 4570 – 461 2040
FAKSI : ( 228 ) 461 5002
İHALE TÜRÜ :Açık İhale Usulü
Osmaneli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
İHALE ADI
1. Akçapınar Köyü İçme ve kullanma suyu depo bakım onarım inşaatı işi
2. Selçik Köyü İçme ve kullanma suyu depo bakım onarım inşaatı işi
NİTELİĞİ
1. Akçapınar Köyü İçme ve kullanma suyu depo bakım onarım inşaatı işi
2. Selçik Köyü İçme ve kullanma suyu depo bakım onarım inşaatı işi
MİKTARI
Projede kullanılacak malzemeler TSE ve ISO 9000-9001 belgeli olacak, tesis; yönetmeliklere ve ilgili idari ve diğer teknik şartnamelere uygun yapılacaktır.
AÇIKLAMA
1- Akçapınar ve Selçik Köyleri içme ve kullanma suyu su deposu bakım onarım inşaatı yapım işi ihalesi 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği çerçevesinde yapılacaktır.
2- Avans verilmeyecek olup, iki ayrı köy için İş bitimlerini müteakip Birlik
tarafından en az üç (3) kişiden oluşturulacak komisyon marifeti ile yapılacak
kontrol ve tespit sonucunda, hak ediş ödenecektir.
3- Hakediş raporu, kanuni kesintiler de yapılarak idarece onaylandıktan sonra bu
işle ilgili ödeneklerinin KHGB. Hesaplarına aktarılmasına müteakip Bilecik
Valiliği Köydes Projesi Tahsisat Komisyonunca Birlik hesabına
aktarılmasından itibaren. 3 gün içinde tahakkuka bağlanarak 3 gün içinde
ödenir. Yüklenici Birlik hesabına ödenek aktarılmadan ödeme talebinde
bulunmayacaktır. Ödeneklerin Birlik hesabına intikalindeki gecikmelerden
dolayı yüklenici hiçbir şekilde Birlikten gecikme faizi ve herhangi bir hak
talebinde bulunmayacaktır.
İŞİN YAPILACAĞI YER
Bilecik İli Osmaneli İlçesi;
1- Akçapınar Köyü (İlçe Merkezine uzaklığı 13 km.)
2- Selçik Köyü (İlçe Merkezine uzaklığı 3 km.) yapılacaktır.
İŞE BAŞLAMA VE BİTİRME TARİHİ
İhale üzerinde kalan isteklinin birlikle sözleşme yapılmasına müteakip 5 gün içerisinde işe başlamak ve işe başlama tarihinden itibaren toplam 45 (KIRKBEŞ) takvim günü içerisinde bitirmek zorundadır. Yüklenici işe istediği köyden başlayabilir.
İHALEYE KATILABİLME SARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
b–1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b–2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
2-Tüzel kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Teklif Edilen bedelin % 3 (YÜZDE ÜÇ)oranında geçici teminat veya mektup,
e) Teklif mektubu,
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
g) 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 nci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), ve (ğ) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmayı öngören durumlarda bulunmadığına dair, yazılı taahhütname,
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen iş ortaklığı veya konsorsiyum beyannamesi
ı) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
k) İş deneyim belgesi
l) İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi - kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler
a) Teklif edilen bedelin ihale konusu iş veya benzer işlere ait % 25’i gerçekleştirilmiş sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.
b) İş sahasında Anahtar Personel olarak;
1)1 İnşaat Mühendisi veya 1 İnşaat Teknikeri
Sürekli bulundurulacaktır
İHALE DÖKÜMANININ GÖRÜLECEĞİ YER :İhale dokümanı Kaymakamlık Binasında hizmet veren Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve Osmaneli T.C.Ziraat Bankası Şb.Müdürlüğü nezdindeki TR160001000436332068785001 IBAN nolu hesaba 150.00-TL yatırılmak sureti ile İlçe Yazı İşleri Müd.veya İlçe Özel İdare Müdürlüğünden dosya temin edilebilir.
İHALE TARİHİ VE SAATİ : 22.04.2014 - 14:30
İHALE YERİ Osmaneli Kaymakamlığı Toplantı Salonu
SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ : 22.04.2014 - 14:30
TEKLİFLERİN NEREYE VERİLECEĞİ :Teklifler Kaymakamlık Binasında hizmet veren Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına (İlçe Yazı İşl.Müdürlüğüne) teslim edilecektir
GEÇİCİ TEMİNAT :Teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat verilmesi zorunludur
ADRESİ : Camikebir Mahallesi İstasyon Caddesi Hükümet Konağı Binası (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) Osmaneli-BİLECİK
TELEFONU : ( 228 ) 461 4570 – 461 2040
FAKSI : ( 228 ) 461 5002
İHALE TÜRÜ :Açık İhale Usulü