Veteriner Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2013/51505
1-İdarenin
a) Adresi : Dikkaldırım Mahallesi 1.Değirmen Caddesi No:3 16090 Çekirge OSMANGAZİ/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2242322150 - 2242330643
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
b) Teslim yeri : Yazılım, Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Döner Sermaye İşletmesine, Yüklenici tarafından kurulumu ve çalıştırılması dahil anahtar teslimi bir proje şeklinde kurularak çalışır vaziyette teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Söz konusu malzeme sözleşme tasarısının imzalanmasını takip eden günden itibaren 60 (altmış) takvim günü içerisinde Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Döner Sermaye İşletmesi tarafından gösterilecek yere yüklenici firma tarafından anahtar teslimi bir proje şeklinde kurularak çalışır vaziyette teslim edilecektir. 10.3.2. Malın teslimatının son günü resmi tatil veya hafta sonu tatiline denk gelirse müteakip ilk iş gününde teslimat yapılabilecektir. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Teslimatlar mesai saatlerinde yapılır. 10.3.3. Teslim edilen mal kat''i kabulü yapılıncaya kadar (Red edilme hali hariç) yükleniciye geri verilmeyecektir. 10.3.4. Teslim süresine muayenede geçen süreler dahil değildir. Muayenede geçen süre malın ilgili birliğe teslim edildikten sonra yüklenicinin muayene ve kabul işlemlerine başlanması için Malı teslim ettiği birlik K.lığına yazılı olarak müracaat ettiği tarih ile muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine kadar devam eden süredir. 10.3.5. Teslim süresi içerisinde getirilen malların muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi içinde uygun çıkmayan mallar yerine normal teslim süresi içinde 1 (bir) defa daha mal getirme hakkına sahiptir. 10.3.6. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü, süresinde yerine getirmediği taktirde; idarece sözleşme tasarısının 34''üncü maddesine göre çekilecek ihtarlı sürede sadece 1 (bir) defa mal getirme hakkına sahiptir. 10.3.7. Uygun çıkmayan malların tamamı yüklenici tarafından 5 (beş) gün içerisinde kurulduğu yerden kaldırılacaktır. Bu müddet içerisinde mal alınmaz ise yükleniciye geçecek her gün için sözleşme tutarının 0,0005 (Onbindebeş)''i nispetinde para cezası verilir. Ancak cezalı müddet hiçbir şekilde 10 (on) günü geçemez. Geçtiği taktirde teslim yerindeki Muhakemat Müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılır. Yüklenici kendisine tanınan 5 (beş) günlük süre içerisinde geri almadığı mallara ilişkin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Geçen süre içerisinde malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden dolayı alıcı birlik/kurum sorumlu tutulamaz. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye ve depolama ücretleri yürürlükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde tahsil edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bursa Tedarik Bölge Başkanlığı Dikkaldırım Mahallesi 1.Değirmen Caddesi No:3 16090 OSMANGAZİ BURSA
b) Tarihi ve saati : 23.05.2013 - 10:00
İhale Kayıt Numarası : 2013/51505
1-İdarenin
a) Adresi : Dikkaldırım Mahallesi 1.Değirmen Caddesi No:3 16090 Çekirge OSMANGAZİ/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2242322150 - 2242330643
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
b) Teslim yeri : Yazılım, Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Döner Sermaye İşletmesine, Yüklenici tarafından kurulumu ve çalıştırılması dahil anahtar teslimi bir proje şeklinde kurularak çalışır vaziyette teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Söz konusu malzeme sözleşme tasarısının imzalanmasını takip eden günden itibaren 60 (altmış) takvim günü içerisinde Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Döner Sermaye İşletmesi tarafından gösterilecek yere yüklenici firma tarafından anahtar teslimi bir proje şeklinde kurularak çalışır vaziyette teslim edilecektir. 10.3.2. Malın teslimatının son günü resmi tatil veya hafta sonu tatiline denk gelirse müteakip ilk iş gününde teslimat yapılabilecektir. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Teslimatlar mesai saatlerinde yapılır. 10.3.3. Teslim edilen mal kat''i kabulü yapılıncaya kadar (Red edilme hali hariç) yükleniciye geri verilmeyecektir. 10.3.4. Teslim süresine muayenede geçen süreler dahil değildir. Muayenede geçen süre malın ilgili birliğe teslim edildikten sonra yüklenicinin muayene ve kabul işlemlerine başlanması için Malı teslim ettiği birlik K.lığına yazılı olarak müracaat ettiği tarih ile muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine kadar devam eden süredir. 10.3.5. Teslim süresi içerisinde getirilen malların muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi içinde uygun çıkmayan mallar yerine normal teslim süresi içinde 1 (bir) defa daha mal getirme hakkına sahiptir. 10.3.6. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü, süresinde yerine getirmediği taktirde; idarece sözleşme tasarısının 34''üncü maddesine göre çekilecek ihtarlı sürede sadece 1 (bir) defa mal getirme hakkına sahiptir. 10.3.7. Uygun çıkmayan malların tamamı yüklenici tarafından 5 (beş) gün içerisinde kurulduğu yerden kaldırılacaktır. Bu müddet içerisinde mal alınmaz ise yükleniciye geçecek her gün için sözleşme tutarının 0,0005 (Onbindebeş)''i nispetinde para cezası verilir. Ancak cezalı müddet hiçbir şekilde 10 (on) günü geçemez. Geçtiği taktirde teslim yerindeki Muhakemat Müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılır. Yüklenici kendisine tanınan 5 (beş) günlük süre içerisinde geri almadığı mallara ilişkin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Geçen süre içerisinde malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden dolayı alıcı birlik/kurum sorumlu tutulamaz. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye ve depolama ücretleri yürürlükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde tahsil edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bursa Tedarik Bölge Başkanlığı Dikkaldırım Mahallesi 1.Değirmen Caddesi No:3 16090 OSMANGAZİ BURSA
b) Tarihi ve saati : 23.05.2013 - 10:00