HİNDİ PARÇA ETİ (KUŞBAŞI VE KAPAMA-TERBİYE EDİLMEMİŞ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/28252
1-İdarenin
a) Adresi : MSB ANKARA TEDARIK BÖLGE BASKANLIGI ETLIK CADDESI (ESKI GARAJLAR YANI) 06010 KEÇİÖREN ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123843250 - 3123843261
c) Elektronik Posta Adresi : Elektronik posta ile bildirim öngörülmemiştir.
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
b) Teslim yerleri : İhtiyaç listesinde belirtilmiştir.
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğini müteakip 01 Haziran 2012 tarihinden itibaren verilecek tebligatlara göre mal teslimine başlanacak ve bu teslimatlar 31 Mayıs 2013 (dahil) tarihine kadar devam edilecektir. Sözleşmenin, 01 Haziran 2012 tarihinden sonra yapılması halinde, Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebligatına müteakip işe başlanacak ve 31 Mayıs 2013 tarihini geçmeyecektir. Bu durum da ortaya çıkan takvim gün sayısı işin süresi olarak kabul edilecektir. Her gün ne miktar et alınacağı, ihtiyaç listesinde belirtilen teslim yerindeki ilgili mal saymanlıklarınca verilecek aylık tebligatlarla belirtilecektir. Şu kadar ki bu tebligat listesi yüklenicinin şahsına veya kanuni vekiline veyahut ihalede belirttiği kanuni ikametgahına en az 3 (üç) gün evvelden ulaştırılacaktır. (Yazılı tebligat süresi içinde resmi iadeli taahhütlü posta ile yapılması elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks veya faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir.) Etleri teslim alacak makam lüzum ve ihtiyacına göre aylık teslimat tarihinde ve teslim edilecek miktarlarda değişiklik yapabilir. Aylık et tebligatı tahmini rakamlar üzerinden hesaplandığından, aylık tebligata ilaveten her gün ne miktarda et getirileceği bir gün önceden, bizzat yüklenici veya kanuni vekili tarafından malın teslim edileceği saymanlıktan öğrenilecektir. Bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde, tebligat yapılmış kabul edilecektir. Bu maksatla teslim yerinde bir tebligat defteri tutulacaktır. Yüklenici veya kanuni vekili bu deftere imza edecektir. Aynı veya birbirine yakın garnizonlarda konuşlu küçük birliklerden, teslim, tesellüm, muayene ve kabul işlemleri ihtiyaç listesinde belirtildiği şekildedir. Bu birlikler için, teslim ve muayene işinin yapılacağı yerdeki saymanlık tarafından tebligat verilecek, muayene işlemlerini müteakip niteliklerine uygun görülenlerin ihtiyaç sahibi küçük birliklerin sorumluluğunda olmak kaydıyla ve yüklenici vasıtası ile taşıttırılacak olup yüklenici bu iş için herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır. Tebligatta belirtilen taahhüt konusu etler günlük, iki günlük, üç günlük, bir haftalık veya daha uzun süreli ihtiyaçlar alınabilecektir. Tebligatta belirtilen miktardan fazla getirilen malı alıp almamakta, teslim alan saymanlık serbest ve yetkilidir. Teslim edilen mal kati kabulü yapılıncaya kadar geçecek süre içerisinde reddedilme hali dışında yükleniciye geri verilmeyecektir. Yüklenici kendisine tebliğ edilen miktarlardaki malı teslim gününde en geç saat 13.00e (onüç) kadar (08.30 ile 13.00 saatleri arasında olmak üzere) Birlik ve Kurum kilerlerine teslim ederek muayeneye hazır hale getirecektir. Gecikme ile yapılacak teslimatlarda cezalı teslim süresi azami 2 (iki) saat, yani saat 15.00e (Onbeş) kadardır. Saat 15.00den (onbeş) sonra getirilen malın kabul edilip edilmeyeceği konusunda malın teslim edildiği mal saymanlığı serbest ve yetkilidir. Alıcı makam saat 15.00den (onbeş) sonra mal almak istemez ise, yüklenici o gün hiç mal getirmemiş sayılacaktır. Saat 13.00den (onüç) sonra teslimat yapıldığı takdirde, geçen her saat için gecikmeye konu olan malın parasal tutarının %2 (yüzdeiki)''si tutarında ceza yüklenicinin ilk alacağından kesilecektir. Saat 15.00den (onbeş) sonra getirilen malların kabul edilmesi halinde, saat 13.00den (onüç) itibaren geçen her saat için gecikmeye konu olan malın parasal tutarının %4 (yüzdedört)''ü tutarında ceza yüklenicinin ilk alacağından kesilecektir. Gecikme ile yapılacak teslimatlar, Muayene ve Kabul Komisyonunca Günlük Muayenelere Mahsus Deftere kaydedilecek, ayrıca düzenlenecek bir tutanakla tevsik edilerek yüklenicinin veya kanuni vekilinin veya yüklenici adına malı teslim eden şahsın imzası alınacaktır. Mücbir sebeplerden kaynaklandığı tespit edilen gecikmelerde bu cezalar uygulanmayacaktır. Yüklenici kendisine tebligat yapılan günde hiç mal getirmez ise, veya getirilen mal tebligat miktarından eksik olur ise, veya normal ve cezalı teslim süresinde getirdiği mal muayeneler neticesinde (itiraz muayenesi dahil) niteliklerine uygun bulunmaz ise ve niteliklerine uygun bulunmayanın yerine, normal veya cezalı süresi içerisinde yeni mal getirmemesi yada yerine bir (1) defaya mahsus olarak getirilen malın da niteliklerine uygun bulunmaması (itiraz muayenesi dahil) halinde o gün hiç mal getirilmemiş (taahhüt ifa edilmemiş) sayılır. Bu şekilde taahhüdün ifa edilmemesi durumunda, o gün tebligata göre getirilmesi gereken malın parasal tutarının %10 (yüzdeon)''u tutarında ceza yüklenicinin ilk alacağından kesilecektir. Yukarıda belirtilen taahhüdün ifa edilmeme hali, her birlik/kurum için ayrı ayrı sözleşme müddeti boyunca 20 (yirmi) defayı geçmeyecektir. Geçtiği takdirde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20 (a) maddesine göre 10 (on) gün süreli ihtar işlemi yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen/bitirilmeyen kısmın bedelinin %2 (yüzdeiki)''si oranında gecikme cezası uygulanacaktır. Buna göre yapılacak ihtarın yükleniciye tebliğinden ve verilen süreden sonra geçen zaman içinde aynı birlik için taahhüdün ifa edilmeme hali vuku bulursa sözleşme fesih edilecektir. Sözleşme süresince her birlik/kurum için 1 (bir) defaya mahsus ihtarname çekilecektir. Teslim süresi içerisinde getirilen malların fiziki muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi içinde (o günkü teslim süresi içinde) uygun çıkmayan mallar yerine sadece 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. Etler yüklenici frigofirik vasıtaları ile birliğe, birlik kilerlerine veya mutfağına kadar götürülecek ve araçtan boşaltma işi yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenici tarafından yükleme boşaltma işinde çalıştırılan porsonel bone, maske, eldiven ve önlük takacaktır. Nakliye ve boşaltma işi için ayrıca bir ücret ödenmeyecektir. Reddedilen malın muayene sonucunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren üç (3) gün içinde bulunduğu yerden kaldırılması zorunludur. Bu süre içinde kaldırılmadığı takdirde, geçecek her gün için reddedilen malın tamamının parasal tutarının %0,02 (onbindeiki)''si tutarında para cezası verilecektir. Ancak bu cezalı süre hiçbir şekilde on (10) günü geçemez. Geçtiği takdirde teslim yerindeki Muhakemat Müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Geçen süre içerisinde malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden dolayı alıcı makam sorumlu olmayacaktır. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye ve depolama ücretleri yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde tahsil edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı Etlik Cad. (Eski Garaj Yanı) 06010 Keçiören/ANKARA 1 Nu.lı İhale Komisyonu İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 19.04.2012 - 10:00
İhale Kayıt Numarası : 2012/28252
1-İdarenin
a) Adresi : MSB ANKARA TEDARIK BÖLGE BASKANLIGI ETLIK CADDESI (ESKI GARAJLAR YANI) 06010 KEÇİÖREN ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123843250 - 3123843261
c) Elektronik Posta Adresi : Elektronik posta ile bildirim öngörülmemiştir.
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
b) Teslim yerleri : İhtiyaç listesinde belirtilmiştir.
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğini müteakip 01 Haziran 2012 tarihinden itibaren verilecek tebligatlara göre mal teslimine başlanacak ve bu teslimatlar 31 Mayıs 2013 (dahil) tarihine kadar devam edilecektir. Sözleşmenin, 01 Haziran 2012 tarihinden sonra yapılması halinde, Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebligatına müteakip işe başlanacak ve 31 Mayıs 2013 tarihini geçmeyecektir. Bu durum da ortaya çıkan takvim gün sayısı işin süresi olarak kabul edilecektir. Her gün ne miktar et alınacağı, ihtiyaç listesinde belirtilen teslim yerindeki ilgili mal saymanlıklarınca verilecek aylık tebligatlarla belirtilecektir. Şu kadar ki bu tebligat listesi yüklenicinin şahsına veya kanuni vekiline veyahut ihalede belirttiği kanuni ikametgahına en az 3 (üç) gün evvelden ulaştırılacaktır. (Yazılı tebligat süresi içinde resmi iadeli taahhütlü posta ile yapılması elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks veya faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir.) Etleri teslim alacak makam lüzum ve ihtiyacına göre aylık teslimat tarihinde ve teslim edilecek miktarlarda değişiklik yapabilir. Aylık et tebligatı tahmini rakamlar üzerinden hesaplandığından, aylık tebligata ilaveten her gün ne miktarda et getirileceği bir gün önceden, bizzat yüklenici veya kanuni vekili tarafından malın teslim edileceği saymanlıktan öğrenilecektir. Bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde, tebligat yapılmış kabul edilecektir. Bu maksatla teslim yerinde bir tebligat defteri tutulacaktır. Yüklenici veya kanuni vekili bu deftere imza edecektir. Aynı veya birbirine yakın garnizonlarda konuşlu küçük birliklerden, teslim, tesellüm, muayene ve kabul işlemleri ihtiyaç listesinde belirtildiği şekildedir. Bu birlikler için, teslim ve muayene işinin yapılacağı yerdeki saymanlık tarafından tebligat verilecek, muayene işlemlerini müteakip niteliklerine uygun görülenlerin ihtiyaç sahibi küçük birliklerin sorumluluğunda olmak kaydıyla ve yüklenici vasıtası ile taşıttırılacak olup yüklenici bu iş için herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır. Tebligatta belirtilen taahhüt konusu etler günlük, iki günlük, üç günlük, bir haftalık veya daha uzun süreli ihtiyaçlar alınabilecektir. Tebligatta belirtilen miktardan fazla getirilen malı alıp almamakta, teslim alan saymanlık serbest ve yetkilidir. Teslim edilen mal kati kabulü yapılıncaya kadar geçecek süre içerisinde reddedilme hali dışında yükleniciye geri verilmeyecektir. Yüklenici kendisine tebliğ edilen miktarlardaki malı teslim gününde en geç saat 13.00e (onüç) kadar (08.30 ile 13.00 saatleri arasında olmak üzere) Birlik ve Kurum kilerlerine teslim ederek muayeneye hazır hale getirecektir. Gecikme ile yapılacak teslimatlarda cezalı teslim süresi azami 2 (iki) saat, yani saat 15.00e (Onbeş) kadardır. Saat 15.00den (onbeş) sonra getirilen malın kabul edilip edilmeyeceği konusunda malın teslim edildiği mal saymanlığı serbest ve yetkilidir. Alıcı makam saat 15.00den (onbeş) sonra mal almak istemez ise, yüklenici o gün hiç mal getirmemiş sayılacaktır. Saat 13.00den (onüç) sonra teslimat yapıldığı takdirde, geçen her saat için gecikmeye konu olan malın parasal tutarının %2 (yüzdeiki)''si tutarında ceza yüklenicinin ilk alacağından kesilecektir. Saat 15.00den (onbeş) sonra getirilen malların kabul edilmesi halinde, saat 13.00den (onüç) itibaren geçen her saat için gecikmeye konu olan malın parasal tutarının %4 (yüzdedört)''ü tutarında ceza yüklenicinin ilk alacağından kesilecektir. Gecikme ile yapılacak teslimatlar, Muayene ve Kabul Komisyonunca Günlük Muayenelere Mahsus Deftere kaydedilecek, ayrıca düzenlenecek bir tutanakla tevsik edilerek yüklenicinin veya kanuni vekilinin veya yüklenici adına malı teslim eden şahsın imzası alınacaktır. Mücbir sebeplerden kaynaklandığı tespit edilen gecikmelerde bu cezalar uygulanmayacaktır. Yüklenici kendisine tebligat yapılan günde hiç mal getirmez ise, veya getirilen mal tebligat miktarından eksik olur ise, veya normal ve cezalı teslim süresinde getirdiği mal muayeneler neticesinde (itiraz muayenesi dahil) niteliklerine uygun bulunmaz ise ve niteliklerine uygun bulunmayanın yerine, normal veya cezalı süresi içerisinde yeni mal getirmemesi yada yerine bir (1) defaya mahsus olarak getirilen malın da niteliklerine uygun bulunmaması (itiraz muayenesi dahil) halinde o gün hiç mal getirilmemiş (taahhüt ifa edilmemiş) sayılır. Bu şekilde taahhüdün ifa edilmemesi durumunda, o gün tebligata göre getirilmesi gereken malın parasal tutarının %10 (yüzdeon)''u tutarında ceza yüklenicinin ilk alacağından kesilecektir. Yukarıda belirtilen taahhüdün ifa edilmeme hali, her birlik/kurum için ayrı ayrı sözleşme müddeti boyunca 20 (yirmi) defayı geçmeyecektir. Geçtiği takdirde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20 (a) maddesine göre 10 (on) gün süreli ihtar işlemi yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen/bitirilmeyen kısmın bedelinin %2 (yüzdeiki)''si oranında gecikme cezası uygulanacaktır. Buna göre yapılacak ihtarın yükleniciye tebliğinden ve verilen süreden sonra geçen zaman içinde aynı birlik için taahhüdün ifa edilmeme hali vuku bulursa sözleşme fesih edilecektir. Sözleşme süresince her birlik/kurum için 1 (bir) defaya mahsus ihtarname çekilecektir. Teslim süresi içerisinde getirilen malların fiziki muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi içinde (o günkü teslim süresi içinde) uygun çıkmayan mallar yerine sadece 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. Etler yüklenici frigofirik vasıtaları ile birliğe, birlik kilerlerine veya mutfağına kadar götürülecek ve araçtan boşaltma işi yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenici tarafından yükleme boşaltma işinde çalıştırılan porsonel bone, maske, eldiven ve önlük takacaktır. Nakliye ve boşaltma işi için ayrıca bir ücret ödenmeyecektir. Reddedilen malın muayene sonucunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren üç (3) gün içinde bulunduğu yerden kaldırılması zorunludur. Bu süre içinde kaldırılmadığı takdirde, geçecek her gün için reddedilen malın tamamının parasal tutarının %0,02 (onbindeiki)''si tutarında para cezası verilecektir. Ancak bu cezalı süre hiçbir şekilde on (10) günü geçemez. Geçtiği takdirde teslim yerindeki Muhakemat Müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Geçen süre içerisinde malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden dolayı alıcı makam sorumlu olmayacaktır. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye ve depolama ücretleri yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde tahsil edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı Etlik Cad. (Eski Garaj Yanı) 06010 Keçiören/ANKARA 1 Nu.lı İhale Komisyonu İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 19.04.2012 - 10:00