Kömür alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2013/64177
1-İdarenin
a) Adresi : iZMIR YOLU ÜZERI 13.KM 10099 BALIKESİR MERKEZ/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2662571192 - 2662571195
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İthal Fındık Kömür (10-18 mm) Kg. 800.000
İthal Portakal Kömür (50-150 mm) Kg. 25.750
b) Teslim yeri : Balıkesir Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü Okul ve Lojman Kömür Deposu
c) Teslim tarihi : Malların teslimi: 12/08/2013 - 31/12/2013 tarihleri arası 142 (YüzKırkİki) takvim günüdür. İşe başlama tarihi 12/08/2013 ''dür. Herhangi bir nedenle 12/08/2013 tarihine kadar ihale neticelendirilip sözleşme imzalanamaz ise işe başlama tarihi sözleşme tarihi olacaktır. Kömürlerin teslimi işe başlama tarihinden itibaren 31/12/2012 tarihine kadar 2 (İki) parti halinde teslim edilecektir. Parti Teslimat Teslimat Süresi Teslimat Miktarı Sıra No 1.Parti Teslimat İthal Fındık Kömür 12 Ağustos 2013 tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde 500.000 Kg. 1.Parti Teslimat İthal Portakal Kömür 12 Ağustos 2013 tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde 25.750 Kg. 2.Parti Teslimat İthal Fındık Kömür 05 Kasım 2013 tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde 300.000 Kg. TOPLAM MİKTAR = 825.750 Kg. Teslim sürelerine muayenelerde geçen süreler dahil değildir. Muayenelerde geçen süre kömürün idareye teslim edilmesi tarihinden başlayan ve muayene sonucunun yükleniciye tebliği arasında geçen süredir. Son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk günde yapılmaz ise sözleşme tasarısının 34 üncü maddesindeki gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi hükümleri uygulanır Kömürlerin her parti teslimi bitiminde yüklenici veya temsilcisinin iştiraki ile kömür numuneleri alınacak ve TKİ Kurumu Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğüne analiz yaptırılır. Kömür, analiz sonucu uygun çıkmazsa yüklenici kendisine tebligat yapıldıktan itibaren 2 (iki) iş günü içinde yazılı olarak sonuca itiraz ederek ikinci bir analiz isteyebilir. Yüklenici 2 (iki) iş günü içinde yazılı başvuru yapmazsa sonuç kesin kabul edilecektir. TKİ Kurumu Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü laboratuvarı tarafından yapılan analiz sonucuna yüklenici itiraz ederse hakem laboratuvarı TUBİTAK Marmara Araştırma Merkezi-Enerji Enstitüsü dür. Hakem laboratuvarın vereceği rapor kesindir. Kömür analiz işlemlerine ait masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ambalajlama: Teslim edilecek kömürler 25 veya 40 Kg.lık torba olarak teslim edilecektir. Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar, Çevre ve Orman Bakanlığının Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin yürürlükte olan son şeklinde olduğu gibi olacaktır. Kömür teslimatları mesai günlerinde ve mesai saatleri içerisinde (08:00 - 17:00) yapılacaktır. Teslimatlarda boşaltma, dolu ve boş tartım işlemleri hiçbir suretle mesai saati dışında yapılmayacaktır. Ancak; idare gerek gördüğü takdirde mesai saatleri haricinde ve/veya resmi tatil günlerinde de kömür teslimi istemeye yetkilidir. İdare, alınacak kömürün tartısını uygun göreceği bir kantarda yaptırır ve tartı yapıldıktan sonra tartı yapılmış kömürü istediği zamanlarda, istediği kadar tekrar tartı yaptırabilir. Kömür getiren araçlar (Tır, Kamyon, Kamyonet vb.) idarenin görevlendirdiği personel nezaretinde kantarda dolu ve boş olarak (Kilogram olarak) tartılacaktır. Tartı miktarı arasındaki fark, teslim alınmış Kömür olarak kabul edilecektir. Dolu ve boş kantar tartıları tartı fişine soğuk damga ile tespit edilecek, elle yazılan kantar fişi kabul edilmeyecektir. Ancak tartı fişlerinin elektronik kantardan çıkması halinde imzalı tartı fişi kabul edilecektir. İdare gerekli gördüğü takdirde herhangi bir kantarda (Dolu veya boş) tekrar tartım yaptırabilecektir. Tartı işlemine ait kantar masrafı ile görevli personelin kantara götürülmesi ve getirilmesi yüklenici tarafından karşılanacaktır. Kömürlerin teslimi sırasında gerek kamyonlarda ve gerekse yüklenici görevlilerde zuhur edilecek herhangi bir kazadan idare sorumlu değildir. Kömürlerin Okulumuz kömür deposuna indirilmesi ve istif edilmesi idarenin görevli personelinin tarifi üzerine düzenli olarak yüklenici tarafından yaptırılacaktır. Partiler halinde teslim edilen kömür kesin kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (red edilme hali dışında) geri verilmeyecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Balıkesir Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü İzmir Yolu Üzeri 13. Km. 10099 Pamukçu/BALIKESİR
b) Tarihi ve saati : 20.06.2013 - 10:00
İhale Kayıt Numarası : 2013/64177
1-İdarenin
a) Adresi : iZMIR YOLU ÜZERI 13.KM 10099 BALIKESİR MERKEZ/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2662571192 - 2662571195
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İthal Fındık Kömür (10-18 mm) Kg. 800.000
İthal Portakal Kömür (50-150 mm) Kg. 25.750
b) Teslim yeri : Balıkesir Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü Okul ve Lojman Kömür Deposu
c) Teslim tarihi : Malların teslimi: 12/08/2013 - 31/12/2013 tarihleri arası 142 (YüzKırkİki) takvim günüdür. İşe başlama tarihi 12/08/2013 ''dür. Herhangi bir nedenle 12/08/2013 tarihine kadar ihale neticelendirilip sözleşme imzalanamaz ise işe başlama tarihi sözleşme tarihi olacaktır. Kömürlerin teslimi işe başlama tarihinden itibaren 31/12/2012 tarihine kadar 2 (İki) parti halinde teslim edilecektir. Parti Teslimat Teslimat Süresi Teslimat Miktarı Sıra No 1.Parti Teslimat İthal Fındık Kömür 12 Ağustos 2013 tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde 500.000 Kg. 1.Parti Teslimat İthal Portakal Kömür 12 Ağustos 2013 tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde 25.750 Kg. 2.Parti Teslimat İthal Fındık Kömür 05 Kasım 2013 tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde 300.000 Kg. TOPLAM MİKTAR = 825.750 Kg. Teslim sürelerine muayenelerde geçen süreler dahil değildir. Muayenelerde geçen süre kömürün idareye teslim edilmesi tarihinden başlayan ve muayene sonucunun yükleniciye tebliği arasında geçen süredir. Son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk günde yapılmaz ise sözleşme tasarısının 34 üncü maddesindeki gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi hükümleri uygulanır Kömürlerin her parti teslimi bitiminde yüklenici veya temsilcisinin iştiraki ile kömür numuneleri alınacak ve TKİ Kurumu Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğüne analiz yaptırılır. Kömür, analiz sonucu uygun çıkmazsa yüklenici kendisine tebligat yapıldıktan itibaren 2 (iki) iş günü içinde yazılı olarak sonuca itiraz ederek ikinci bir analiz isteyebilir. Yüklenici 2 (iki) iş günü içinde yazılı başvuru yapmazsa sonuç kesin kabul edilecektir. TKİ Kurumu Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü laboratuvarı tarafından yapılan analiz sonucuna yüklenici itiraz ederse hakem laboratuvarı TUBİTAK Marmara Araştırma Merkezi-Enerji Enstitüsü dür. Hakem laboratuvarın vereceği rapor kesindir. Kömür analiz işlemlerine ait masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ambalajlama: Teslim edilecek kömürler 25 veya 40 Kg.lık torba olarak teslim edilecektir. Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar, Çevre ve Orman Bakanlığının Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin yürürlükte olan son şeklinde olduğu gibi olacaktır. Kömür teslimatları mesai günlerinde ve mesai saatleri içerisinde (08:00 - 17:00) yapılacaktır. Teslimatlarda boşaltma, dolu ve boş tartım işlemleri hiçbir suretle mesai saati dışında yapılmayacaktır. Ancak; idare gerek gördüğü takdirde mesai saatleri haricinde ve/veya resmi tatil günlerinde de kömür teslimi istemeye yetkilidir. İdare, alınacak kömürün tartısını uygun göreceği bir kantarda yaptırır ve tartı yapıldıktan sonra tartı yapılmış kömürü istediği zamanlarda, istediği kadar tekrar tartı yaptırabilir. Kömür getiren araçlar (Tır, Kamyon, Kamyonet vb.) idarenin görevlendirdiği personel nezaretinde kantarda dolu ve boş olarak (Kilogram olarak) tartılacaktır. Tartı miktarı arasındaki fark, teslim alınmış Kömür olarak kabul edilecektir. Dolu ve boş kantar tartıları tartı fişine soğuk damga ile tespit edilecek, elle yazılan kantar fişi kabul edilmeyecektir. Ancak tartı fişlerinin elektronik kantardan çıkması halinde imzalı tartı fişi kabul edilecektir. İdare gerekli gördüğü takdirde herhangi bir kantarda (Dolu veya boş) tekrar tartım yaptırabilecektir. Tartı işlemine ait kantar masrafı ile görevli personelin kantara götürülmesi ve getirilmesi yüklenici tarafından karşılanacaktır. Kömürlerin teslimi sırasında gerek kamyonlarda ve gerekse yüklenici görevlilerde zuhur edilecek herhangi bir kazadan idare sorumlu değildir. Kömürlerin Okulumuz kömür deposuna indirilmesi ve istif edilmesi idarenin görevli personelinin tarifi üzerine düzenli olarak yüklenici tarafından yaptırılacaktır. Partiler halinde teslim edilen kömür kesin kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (red edilme hali dışında) geri verilmeyecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Balıkesir Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü İzmir Yolu Üzeri 13. Km. 10099 Pamukçu/BALIKESİR
b) Tarihi ve saati : 20.06.2013 - 10:00