KÖMÜR VE ODUN SATIN ALINACAKTIR
25 MKNZ.P.TUG.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
ISINMA AMAÇLI KÖMÜR VE KURU YUVARLAK ODUN alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2013/57287
1-İdarenin
a) Adresi : Sanayi Sitesi Karsisi Kars Yolu Üzeri 1 ARDAHAN MERKEZ/ARDAHAN
b) Telefon ve faks numarası : 4782114838 - 4782114601
c) Elektronik Posta Adresi : Yoktur.
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
b) Teslim yeri : Taşınır Tüketim 329 Mal Saymanlığı-ARDAHAN
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 20 takvim günü içerisinde numune payları ile birlikte DEFATEN teslim edilecektir. Taahhüt konusu mallar 25inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Taşınır Tüketim 329. Mal Saymanlığı ile koordine edilerek İhtiyaç Çizelgesinde belirtilen birlik veya garnizonlara muayene işlemlerini müteakip yüklenicinin araçları ile taşınarak teslim edilecektir. Teslim edilen mal kati kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde RED edilme hali dışında yükleniciye geri verilmeyecektir. Kömürlerin istifi için, 25inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Taşınır Tüketim 329. Mal Saymanlığınca açık alana istif yaptırılırsa yüklenici kömürlerin yağmurdan etkilenmemesi için kömürlerin üstünü branda ile kapatarak yağmurdan etkilenmesini önleyecektir. Fiziki muayene sonuçlanana kadar kömürlerin üzeri örtülmezse laboratuar muayenesine gönderilmeyecektir. 10.3.2. Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları: Taahhüt edilen malların son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise sözleşme tasarısının 34.1. maddesi hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır. Teslim süresine muayenede geçen süreler dahil değildir. Muayenede geçen süre; yüklenicinin malı ihale dokümanına uygun şekilde ilgili birliğe teslim ettiği tarihi takip eden günden başlayarak, muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine (Dahil) kadar devam eden süredir. Teslim süresi içerisinde getirilen malların muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde mallarını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi içinde uygun çıkmayan malların yerine sadece 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getiremediği takdirde; idarece verilecek ihtarlı sürede sadece 1 (bir) defa mal getirme hakkına sahiptir. 10.3.3. Yüklenici, niteliklerine uygun bulunmayan malların tamamını idarenin deposundan 10 (On) gün içerisinde geri almak zorundadır. Bu müddet içerisinde mallar alınmaz ise yükleniciye geçecek her gün için malların parasal tutarının onbinde beş (%0,05) nispetinde para cezası verilir. Ancak cezalı müddet hiçbir şekilde 10 (on) günü geçemez. Geçtiği takdirde teslim yerindeki Muhakemat Müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılır. Yüklenici geri almadığı mallara ilişkin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Geçen süre içerisinde malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden ya da evsafını kaybetmesi sonucu muhafazasına imkan kalmadığının fiziki muayeneyi yapan Muayene ve Kabul Komisyonunca belgelenmesi kaydıyla imha edilmesinden dolayı alıcı birlik/kurum sorumlu tutulamaz. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye, depolama, tahlil ve imha işlemleri ücretleri yürürlükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde tahsil edilecektir. 10.3.4. Yüklenici; teslim için getireceği malların miktarlarını 2(iki) gün önceden Taşınır Tüketim 329. Mal Saymanlığına bildirecektir. Taşınır Tüketim 329. Mal Saymanlığınca görevlendirilecek bir personel ve ilgili birlik veya garnizondan saymanlığın bildirimi ile görevlendirilecek bir personel ile birlikte tartıya, müteakiben boşaltma yerine gideceklerdir. Boşaltmaya müteakiben taşımayı yapan araç yüklü olduğu kantarda tekrar tartılarak net miktarı gösteren tartı kartları imzalanarak (Araç plaka, tarih, miktar yazılı) birlik/saymanlık temsilcisi ve yüklenici veya temsilcisi imzalı tartı kartları ile birlikte Taşınır Tüketim 329. Mal Saymanlığına teslim edilecektir. Tartı işlemi Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bağlı resmi kantarlarda yapılacaktır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bağlı resmi kantar bulunmayan İl/İlçelerde malı teslim alacak birlik/kurum Amirinin uygun göreceği kantarlarda tartılacaktır. Mallar, Birlik/Garnizonlarca gösterilen yerlere yüklenici tarafından istiflenecektir. Tartı işlemlerine ait ücret yüklenici tarafından karşılanacaktır. 10.3.5. İlgili birlik/garnizonlara teslim edilecek/alınacak mallar, İlgili Birlik/Garnizonlara görevlendirilecek rütbeli personelin göstereceği yere yüklenici tarafından taşıma, tahmil, tahliye ve istifleme işlemi dahil bütün giderler yüklenici firmaya ait olmak üzere teslim edilecektir. Sözleşmede belirtilen malların miktarı tamamlanmadan ve istif edilmesi gerekiyorsa istif edilmeden fiziki muayeneye başlanılmayacak, muayene raporu tanzim edilmeyecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 25inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı-ARDAHAN
b) Tarihi ve saati : 04.06.2013 - 10:00
25 MKNZ.P.TUG.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
ISINMA AMAÇLI KÖMÜR VE KURU YUVARLAK ODUN alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2013/57287
1-İdarenin
a) Adresi : Sanayi Sitesi Karsisi Kars Yolu Üzeri 1 ARDAHAN MERKEZ/ARDAHAN
b) Telefon ve faks numarası : 4782114838 - 4782114601
c) Elektronik Posta Adresi : Yoktur.
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
b) Teslim yeri : Taşınır Tüketim 329 Mal Saymanlığı-ARDAHAN
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 20 takvim günü içerisinde numune payları ile birlikte DEFATEN teslim edilecektir. Taahhüt konusu mallar 25inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Taşınır Tüketim 329. Mal Saymanlığı ile koordine edilerek İhtiyaç Çizelgesinde belirtilen birlik veya garnizonlara muayene işlemlerini müteakip yüklenicinin araçları ile taşınarak teslim edilecektir. Teslim edilen mal kati kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde RED edilme hali dışında yükleniciye geri verilmeyecektir. Kömürlerin istifi için, 25inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Taşınır Tüketim 329. Mal Saymanlığınca açık alana istif yaptırılırsa yüklenici kömürlerin yağmurdan etkilenmemesi için kömürlerin üstünü branda ile kapatarak yağmurdan etkilenmesini önleyecektir. Fiziki muayene sonuçlanana kadar kömürlerin üzeri örtülmezse laboratuar muayenesine gönderilmeyecektir. 10.3.2. Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları: Taahhüt edilen malların son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise sözleşme tasarısının 34.1. maddesi hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır. Teslim süresine muayenede geçen süreler dahil değildir. Muayenede geçen süre; yüklenicinin malı ihale dokümanına uygun şekilde ilgili birliğe teslim ettiği tarihi takip eden günden başlayarak, muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine (Dahil) kadar devam eden süredir. Teslim süresi içerisinde getirilen malların muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde mallarını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi içinde uygun çıkmayan malların yerine sadece 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getiremediği takdirde; idarece verilecek ihtarlı sürede sadece 1 (bir) defa mal getirme hakkına sahiptir. 10.3.3. Yüklenici, niteliklerine uygun bulunmayan malların tamamını idarenin deposundan 10 (On) gün içerisinde geri almak zorundadır. Bu müddet içerisinde mallar alınmaz ise yükleniciye geçecek her gün için malların parasal tutarının onbinde beş (%0,05) nispetinde para cezası verilir. Ancak cezalı müddet hiçbir şekilde 10 (on) günü geçemez. Geçtiği takdirde teslim yerindeki Muhakemat Müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılır. Yüklenici geri almadığı mallara ilişkin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Geçen süre içerisinde malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden ya da evsafını kaybetmesi sonucu muhafazasına imkan kalmadığının fiziki muayeneyi yapan Muayene ve Kabul Komisyonunca belgelenmesi kaydıyla imha edilmesinden dolayı alıcı birlik/kurum sorumlu tutulamaz. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye, depolama, tahlil ve imha işlemleri ücretleri yürürlükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde tahsil edilecektir. 10.3.4. Yüklenici; teslim için getireceği malların miktarlarını 2(iki) gün önceden Taşınır Tüketim 329. Mal Saymanlığına bildirecektir. Taşınır Tüketim 329. Mal Saymanlığınca görevlendirilecek bir personel ve ilgili birlik veya garnizondan saymanlığın bildirimi ile görevlendirilecek bir personel ile birlikte tartıya, müteakiben boşaltma yerine gideceklerdir. Boşaltmaya müteakiben taşımayı yapan araç yüklü olduğu kantarda tekrar tartılarak net miktarı gösteren tartı kartları imzalanarak (Araç plaka, tarih, miktar yazılı) birlik/saymanlık temsilcisi ve yüklenici veya temsilcisi imzalı tartı kartları ile birlikte Taşınır Tüketim 329. Mal Saymanlığına teslim edilecektir. Tartı işlemi Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bağlı resmi kantarlarda yapılacaktır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bağlı resmi kantar bulunmayan İl/İlçelerde malı teslim alacak birlik/kurum Amirinin uygun göreceği kantarlarda tartılacaktır. Mallar, Birlik/Garnizonlarca gösterilen yerlere yüklenici tarafından istiflenecektir. Tartı işlemlerine ait ücret yüklenici tarafından karşılanacaktır. 10.3.5. İlgili birlik/garnizonlara teslim edilecek/alınacak mallar, İlgili Birlik/Garnizonlara görevlendirilecek rütbeli personelin göstereceği yere yüklenici tarafından taşıma, tahmil, tahliye ve istifleme işlemi dahil bütün giderler yüklenici firmaya ait olmak üzere teslim edilecektir. Sözleşmede belirtilen malların miktarı tamamlanmadan ve istif edilmesi gerekiyorsa istif edilmeden fiziki muayeneye başlanılmayacak, muayene raporu tanzim edilmeyecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 25inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı-ARDAHAN
b) Tarihi ve saati : 04.06.2013 - 10:00