58''İNCİ P.EĞT.A.K.LIĞI / BURDUR İHTİYACI OLAN MODÜLER TİP SOĞUK HAVA ODALARI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/168176
1-İdarenin
a) Adresi : MAARUF KISLASI BURDUR MERKEZ/BURDUR
b) Telefon ve faks numarası : 2482331357 - 2482344558
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
b) Teslim yeri : 58''inci P.Eğt.A.K.lığı / BURDUR (Binbaşı Maruf Kışlası)
c) Teslim tarihi : Taahhüt konusu mal veya mallar, sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip malzeme ihtiyaç çizelgesinde belirtilen miktar ve özelliklerde 15 (onbeş) takvim gününde defaten teslim edecektir. Sözleşmenin imzalanması yükleniciye tebligat yerinede geçecek, malı getirmesi için yükleniciye ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır. Teslim edilen mal kati kabulü yapılıncaya kadar geçecek süre içerisinde (red edilme hali dışında) geri verilmeyecektir. Teslim süresi içerisinde getirilen mal veya malların muayeneleri uygun çıkmaz ise bu süre içinde yüklenici malını alıp yerine yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. Teslim süresi içinde uygun çıkmayan mallar yerine, sadece 2 (iki) defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. Teslim süresi bitinceye kadar getirilecek mallar geçici olarak teslim alınarak, muayeneleri yapılır. Teslim süresi içerisinde teslim edilen malların, birlik/kuruma teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler, teslim süresinden sayılmaz. Muayenede geçen süre; yüklenicinin malı ihale dokümanına uygun şekilde ilgili birliğe teslim ettiği tarihi takip eden günden başlayarak, muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine (dahil) kadar devam eden süredir. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getiremediği (hiç mal teslimatı yapmadığı veya teslim edilen malların muayenede uygun bulunmadığı veya işi bitiremediği) takdirde; idare tarafından çekilecek ihtarlı sürede sadece 1 (bir) defa mal getirme hakkına sahiptir. Yüklenici taahhüt konusu malları teslim süresine uygun olarak zamanında teslim etmediği takdirde geciktiği her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,5 (binde beş) oranında gecikme cezası kesilecektir. Ancak; cezalı müddet hiçbir şekilde 10 (on) günü geçemez. Geçtiği takdirde; teslim yerindeki Muhakemat Müdürlüğü vasıtasıyla gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Geçen süre içerisinde malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden dolayı alıcı birlik sorumlu olmayacaktır. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye ve depolama ücretleri yürürlülükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde tahsil edilecektir. Yüklenici süresi içerisinde geri almadığı mallara ilişkin olarak birlikten herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yüklenici taahhüt ettiği malı normal süresi içerisinde süre bitiminden önce teslim ettiği takdirde teslim süresi o gün itibariyle dondurulacaktır. Malın red olması durumunda satıcı geriye kalan süreyi teslim süresi olarak kullanabilir. Bu durum cezalı süreler içinde geçerlidir. Taahhüt konusu malların, teslim yerlerinde birlik/kurumun göstereceği depolara taşınması, istifi, muayeneye hazır hale getirilmesi, red edilmesi halinde depolardan kaldırılması dahil her türlü nakliye ve işçilik masrafları yükleniciye aittir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 58''inci P.Eğt.A.K.lığı İhale Kom.Bşk.lığı / BURDUR
b) Tarihi ve saati : 23.11.2012 - 11:00
İhale Kayıt Numarası : 2012/168176
1-İdarenin
a) Adresi : MAARUF KISLASI BURDUR MERKEZ/BURDUR
b) Telefon ve faks numarası : 2482331357 - 2482344558
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
b) Teslim yeri : 58''inci P.Eğt.A.K.lığı / BURDUR (Binbaşı Maruf Kışlası)
c) Teslim tarihi : Taahhüt konusu mal veya mallar, sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip malzeme ihtiyaç çizelgesinde belirtilen miktar ve özelliklerde 15 (onbeş) takvim gününde defaten teslim edecektir. Sözleşmenin imzalanması yükleniciye tebligat yerinede geçecek, malı getirmesi için yükleniciye ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır. Teslim edilen mal kati kabulü yapılıncaya kadar geçecek süre içerisinde (red edilme hali dışında) geri verilmeyecektir. Teslim süresi içerisinde getirilen mal veya malların muayeneleri uygun çıkmaz ise bu süre içinde yüklenici malını alıp yerine yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. Teslim süresi içinde uygun çıkmayan mallar yerine, sadece 2 (iki) defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. Teslim süresi bitinceye kadar getirilecek mallar geçici olarak teslim alınarak, muayeneleri yapılır. Teslim süresi içerisinde teslim edilen malların, birlik/kuruma teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler, teslim süresinden sayılmaz. Muayenede geçen süre; yüklenicinin malı ihale dokümanına uygun şekilde ilgili birliğe teslim ettiği tarihi takip eden günden başlayarak, muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine (dahil) kadar devam eden süredir. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getiremediği (hiç mal teslimatı yapmadığı veya teslim edilen malların muayenede uygun bulunmadığı veya işi bitiremediği) takdirde; idare tarafından çekilecek ihtarlı sürede sadece 1 (bir) defa mal getirme hakkına sahiptir. Yüklenici taahhüt konusu malları teslim süresine uygun olarak zamanında teslim etmediği takdirde geciktiği her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,5 (binde beş) oranında gecikme cezası kesilecektir. Ancak; cezalı müddet hiçbir şekilde 10 (on) günü geçemez. Geçtiği takdirde; teslim yerindeki Muhakemat Müdürlüğü vasıtasıyla gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Geçen süre içerisinde malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden dolayı alıcı birlik sorumlu olmayacaktır. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye ve depolama ücretleri yürürlülükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde tahsil edilecektir. Yüklenici süresi içerisinde geri almadığı mallara ilişkin olarak birlikten herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yüklenici taahhüt ettiği malı normal süresi içerisinde süre bitiminden önce teslim ettiği takdirde teslim süresi o gün itibariyle dondurulacaktır. Malın red olması durumunda satıcı geriye kalan süreyi teslim süresi olarak kullanabilir. Bu durum cezalı süreler içinde geçerlidir. Taahhüt konusu malların, teslim yerlerinde birlik/kurumun göstereceği depolara taşınması, istifi, muayeneye hazır hale getirilmesi, red edilmesi halinde depolardan kaldırılması dahil her türlü nakliye ve işçilik masrafları yükleniciye aittir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 58''inci P.Eğt.A.K.lığı İhale Kom.Bşk.lığı / BURDUR
b) Tarihi ve saati : 23.11.2012 - 11:00