ODUN alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/35402
1-İdarenin
a) Adresi : 6''NCI MOTORLU PIYADE TUGAY KOMUTANLIGI IHALE KOMISYON BASKANLIGI 73000 ŞIRNAK MERKEZ ŞIRNAK
b) Telefon ve faks numarası : 4862181266 - 4862181266
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
b) Teslim yerleri : ODUN; AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÜS BÖLGELERİNE, HİZALARINDA YAZILI MİKTAR KADAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN TESLİM EDİLECEKTİR. AKÇAY AÜB : 150.000 KG. SESLİCE AÜB : 250.000 KG. AKDİZGİN AÜB : 200.000 KG. FINDIK AÜB : 190.000 KG. GÖRMEÇ AÜB : 170.000 KG. YAĞIZOYMAK AÜB : 170.000 KG. BESTA AÜB : 170.000 KG.
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP 01-45 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE 1.300.000 KİLOGRAM ODUN YÜKLENİCİ TARAFINDAN TESLİM EDİLECEKTİR. 10.3.2.Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları : 10.3.2.1. Yüklenici mal/malları, işe başlama tarihinden itibaren 10.2.1. maddesinde belirtilen süre içerisinde teslim edecektir. 10.3.2.2. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise sözleşme tasarısının 34üncü maddesi hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır. 10.3.2.3. Toptan veya taksitler halinde teslim edilen mal, kati kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (ret edilme hali dışında) yükleniciye geri verilmeyecektir. 10.3.2.4. Teslim süresine muayenede geçen süreler dâhil değildir. Muayenede geçen süre; yüklenicinin malı ihale dokümanına uygun şekilde ilgili birliğe teslim ettiği tarihi takip eden günden başlayarak, muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine (Dâhil) kadar devam eden süredir. 10.3.2.5. Teslim süresi içerisinde getirilen malların muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi içinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. 10.3.2.6. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getiremediği takdirde; idarece bu şartnamenin 51inci maddesine göre çekilecek ihtarlı sürede sadece 1 (bir) defa mal getirme hakkına sahiptir. 10.3.2.7. Uygun çıkmayan malların yerine yeniden getirilen malların muayene sonucunun da olumsuz çıkması durumunda yüklenici idarenin deposundaki malın tamamını 3 (üç) gün içerisinde geri almak zorundadır. Bu müddet içerisinde mal alınmaz ise yükleniciye geçecek her gün için o taksit toplamı para tutarının 0,005 (binde beş) nispetinde para cezası verilir. Ancak cezalı müddet hiçbir şekilde 10 (on) günü geçemez. Geçtiği takdirde teslim yerindeki Muhakemat Müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılır. Yüklenici geri almadığı mallara ilişkin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Geçen süre içerisinde malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden ya da evsafını kaybetmesi sonucu muhafazasına imkân kalmadığının fiziki muayeneyi yapan Muayene ve Kabul Komisyonunca belgelenmesi kaydıyla imha edilmesinden dolayı alıcı birlik/kurum sorumlu tutulamaz. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye, depolama, tahlil ve imha işlemleri ücretleri yürürlükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde tahsil edilecektir. Teslimat ile ilgili yükleme ve boşaltma işi yükleniciye aittir
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 6ncı Mot P. Tug. K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı ŞIRNAK
b) Tarihi ve saati : 25.04.2012 - 14:30
İhale Kayıt Numarası : 2012/35402
1-İdarenin
a) Adresi : 6''NCI MOTORLU PIYADE TUGAY KOMUTANLIGI IHALE KOMISYON BASKANLIGI 73000 ŞIRNAK MERKEZ ŞIRNAK
b) Telefon ve faks numarası : 4862181266 - 4862181266
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
b) Teslim yerleri : ODUN; AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÜS BÖLGELERİNE, HİZALARINDA YAZILI MİKTAR KADAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN TESLİM EDİLECEKTİR. AKÇAY AÜB : 150.000 KG. SESLİCE AÜB : 250.000 KG. AKDİZGİN AÜB : 200.000 KG. FINDIK AÜB : 190.000 KG. GÖRMEÇ AÜB : 170.000 KG. YAĞIZOYMAK AÜB : 170.000 KG. BESTA AÜB : 170.000 KG.
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP 01-45 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE 1.300.000 KİLOGRAM ODUN YÜKLENİCİ TARAFINDAN TESLİM EDİLECEKTİR. 10.3.2.Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları : 10.3.2.1. Yüklenici mal/malları, işe başlama tarihinden itibaren 10.2.1. maddesinde belirtilen süre içerisinde teslim edecektir. 10.3.2.2. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise sözleşme tasarısının 34üncü maddesi hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır. 10.3.2.3. Toptan veya taksitler halinde teslim edilen mal, kati kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (ret edilme hali dışında) yükleniciye geri verilmeyecektir. 10.3.2.4. Teslim süresine muayenede geçen süreler dâhil değildir. Muayenede geçen süre; yüklenicinin malı ihale dokümanına uygun şekilde ilgili birliğe teslim ettiği tarihi takip eden günden başlayarak, muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine (Dâhil) kadar devam eden süredir. 10.3.2.5. Teslim süresi içerisinde getirilen malların muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi içinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. 10.3.2.6. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getiremediği takdirde; idarece bu şartnamenin 51inci maddesine göre çekilecek ihtarlı sürede sadece 1 (bir) defa mal getirme hakkına sahiptir. 10.3.2.7. Uygun çıkmayan malların yerine yeniden getirilen malların muayene sonucunun da olumsuz çıkması durumunda yüklenici idarenin deposundaki malın tamamını 3 (üç) gün içerisinde geri almak zorundadır. Bu müddet içerisinde mal alınmaz ise yükleniciye geçecek her gün için o taksit toplamı para tutarının 0,005 (binde beş) nispetinde para cezası verilir. Ancak cezalı müddet hiçbir şekilde 10 (on) günü geçemez. Geçtiği takdirde teslim yerindeki Muhakemat Müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılır. Yüklenici geri almadığı mallara ilişkin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Geçen süre içerisinde malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden ya da evsafını kaybetmesi sonucu muhafazasına imkân kalmadığının fiziki muayeneyi yapan Muayene ve Kabul Komisyonunca belgelenmesi kaydıyla imha edilmesinden dolayı alıcı birlik/kurum sorumlu tutulamaz. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye, depolama, tahlil ve imha işlemleri ücretleri yürürlükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde tahsil edilecektir. Teslimat ile ilgili yükleme ve boşaltma işi yükleniciye aittir
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 6ncı Mot P. Tug. K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı ŞIRNAK
b) Tarihi ve saati : 25.04.2012 - 14:30