Çekmeköy Kışlası Hizmet Takımı tüketim mal ve malzeme (121 kalem) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/131500
1-İdarenin
a) Adresi : 23''ÜNCÜ MOTORLU PIYADE ALAY KOMUTANLIGI GN.ISMAIL HAKKI TUNABOYLU KISLASI SANCAKTEPE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2166221982 - 2166221902
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1. KISIM (1''inci Kısım Elektrik Malzemeleri: 19 (On Dokuz) Kalem )
1 ELEKTRİKÇİ BANDI ADET 100,000
2 ISIYLA BÜZÜLEN ELEKTİRKÇİ BANDI ADET 5,000
3 NEMLİ YER ARMATÜRÜ 2*36 W ADET 5,000
4 PROTOLİN KUTU 2,000
5 S-10 STARTEL ADET 100,000
6 S-2 STARTEL ADET 250,000
7 18 W FLORASAN AMPUL ADET 200,000
8 25 A W OTOMAT SİGORTA ADET 5,000
9 32 A K OTOMAT SİGORTA ADET 5,000
10
32 A W OTOMAT SİGORTA ADET 5,000
11
3*2,5 NYM KABLO METRE 100,000
12 3*2,5 TTR KABLO METRE 100,000
13
36 W FLORASAN AMPUL ADET 100,000
14
40 W ADİ AMPUL ADET 50,000
15 4*2,5 NYM KABLO METRE 100,000
16
4*2,5 TTR KABLO METRE 100,000
17
3*1,5 TTR KABLO METRE 100,000
18
SIVA ÜSTÜ ETANJ PRİZ (TOPRAKLI) ADET 30,000
19
NEMLİ YER ARMATÜRÜ 1*18 W ADET 5,000
2. KISIM (2''nci Kısım Makina/Tesisat Malzemeleri: 43 (Kırk Üç) Kalem)
1 AKARYAKIT SAYACI (FUEL OİL) 3/4" ADET 1,000
2 ALARM KORNASI 220V ADET 5,000
3 ATEŞLEME ELEKTRODU(20CM) ADET 12,000
4 BRÜLÖR BEYNİ LOA24 (TABAN DAHİL) ADET 5,000
5 BRÜLÖR KAPLİNİ(BORU TİP) ADET 5,000
6 BRÜLÖR MEME YAY TAKIMI (ALARKO) ADET 10,000
7 BRÜLÖR MEMESİ (3 LÜK 60 DERECE) ADET 7,000
8 BRÜLÖR MEMESİ (4 LÜK 60 DERECE) ADET 7,000
9 BRÜLÖR MEMESİ (6 LIK 60 DERECE) ADET 7,000
10 BRÜLÖR MEMESİ (8 LİK 60 DERECE) ADET 7,000
11 BRÜLÖR MEMESİ (11 LİK 60 DRECE) ADET 2,000
12 BRÜLÖR MEME YUVA TAKIMI ADET 10,000
13 KAZAN HARBİSİ 4 NUMARA ADET 5,000
14 KAZAN HARBİSİ 7 NUMARA ADET 2,000
15 KAZAN KAPAK CONTASI(2CM LİK AMYAT) METRE 10,000
16 REGEL TRAFAG TERMOSTAT 50-150 C ADET 1,000
17 SELENOİD VENTİL DMU-90 ADET 1,000
18 YAKIT HORTUMU 1/2 "(HİDROLİK) (150CM''LİK) ADET 10,000
19 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ ADET 2,000
20 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ ADET 1,000
21 100 LÜK KLİNGRİK FLANŞ CONTA ADET 10,000
22 KABLO BAŞLIĞI ADET 10,000
23 10-16 AMPER TERMİK ROLE ADET 4,000
24 120 LİK KLİNGRİK FLANŞ CONTA ADET 10,000
25 1/2*3/8 50 CM LİK ÇELİK BAĞLANTI BORUSU ADET 20,000
26 2"BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ 4-20 ATÜ ADET 2,000
27 2" SCH 40 DİKİŞSİZ BORU(BUHAR TES.İÇİN) METRE 12,000
28 40 PATENT DİRSEK ADET 10,000
29 2000W POT ISITICI REZİSTANSI ADET 5,000
30 3/4" EMNİYET VENTİLİ (AYARLANABİLİR) 3 BAR ADET 2,000
31 BAKIR BORU YÜKSÜK VE REKORLU (HİDROLİK) ADET 25,000
32 BAKIR BORU REKORSUZ (HİDROLİK) ADET 50,000
33 DOĞALGAZ KELEPÇESİ ADET 10,000
34 PAPUÇ KABLO BAŞLIĞI ADET 50,000
35 BUHAR MONOMETRESİ KADRANLI ADET 5,000
36 REDİKSİYON BORU ADET 10,000
37 NİPEL ADET 10,000
38 NİPEL BORU ADET 10,000
39 DEMİR DİRSEK ADET 3,000
40 SALMASTRA İPİ 8 LİK METRE 2,000
41 SALMASTRA İPİ 10 LUK METRE 2,000
42 SALMASTRA İPİ 12 LİK METRE 2,000
43 SALMASTRA İPİ 14LÜK METRE 2,000
3. KISIM (3''üncü Kısım İnşaat Malzemeleri: 59 (Elli Dokuz) Kalem)
1 AHŞAP KAPI GÖBEĞİ BARALI ADET 5,000
2 AHŞAP KAPI KOLU ADET 5,000
3 ARA MUSLUK ADET 10,000
4 ASMA REZARVUAR İÇ TAKIMI 1/2" ADET 13,000
5 ASMA REZARVUAR ŞAMANDIRASI 1/2" ADET 12,000
6 BANYO BATARYASI DUŞ TAKIMI ADET 6,000
7 BANYO BATARYASI KUMANDA TAMİRİ TAKIMI (VOLANLI İÇİN) ADET 10,000
8 BANYO BATARYASI MİX ADET 5,000
9 BEYAZ PLASTİK BOYA KG 150,000
10 ÇİMENTO TORBA 10,000
11 ELEKTROT 2,5 LİK KUTU 20,000
12 KABA SIVI KUMU M3 2,000
13 KISA MUSLUK ADET 10,000
14 KLİNGRİK TABAKA CONTA 0,2MM M2 2,000
15 LAVABO MUSLUĞU (TEK GİRİŞLİ MUSLUK ) ADET 5,000
16 LAVABO SİFONU KÖRÜKLÜ ADET 50,000
17 PİSUVAR MUSLUĞU ZAMAN AYARLI ADET 10,000
18 PİSUVAR SİFONU CONTALI ADET 20,000
19 PVC KAPI GÖBEĞİ BARELLİ ADET 15,000
20 PVC KAPI KOLU ADET 15,000
21 PVC PENCERE KOLU ADET 10,000
22 SPİRAL KESME UCU 180 LİK ADET 75,000
23 TEFLON BANT ADET 100,000
24 UZUN MUSLUK ADET 20,000
25 WD 40 PAS SÖKÜCÜ (KÜÇÜK TÜP) ADET 4,000
26 YAĞLI BOYA (SİYAH) KG 10,000
27 100*1000 PVC BORU ADET 10,000
28 100*2000 PVC BORU ADET 2,000
29 100*3000 PVC BORU ADET 10,000
30 100*500 PVC BORU ADET 5,000
31 1/2LASTİK CONTA ADET 50,000
32 1/2 KÜRESEL VANA SICAK SU İÇİN (DN20) ADET 5,000
33 1/2 SARI NİPEL ADET 10,000
34 2"KONİK REKOR (PPRC)(OYNAR BAŞLIKLI) ADET 5,000
35 2" NİPEL ADET 10,000
36 BORU PLASTİK 63MM BOY 30,000
37 2"PPRC DİRSEK ADET 20,000
38 MAŞON BORU 63 MM ADET 20,000
39 32"LİK PUŞVİT MAŞON ADET 20,000
40 3/4 KİLİNGRİK CONTA ADET 50,000
41 3/4 SARI NİPEL ADET 10,000
42 3/8 CONTA (LASTİK) ADET 50,000
43 3/8*3/8 FLEX HORTUM ADET 15,000
44 40 LIK PPRC BORU BOY 20,000
45 40 LİK PPRC DİRSEK ADET 20,000
46 40 LIK PPRC MANŞON ADET 20,000
47 40*25 REDÜKSİYON PPRC ADET 5,000
48 40*32 PPRC REDÜKSİYON ADET 5,000
49 50 LİK KLİNGRİK CONTA ADET 100,000
50 50 LİK PPRC BORU BOY 10,000
51 50 LİK PPRC DİRSEK ADET 10,000
52 50 LİK PPRC MANŞON ADET 10,000
53 50 LİK TRİFONLU KELEPÇE ADET 10,000
54 50*25 (BORU) PPRC REDİKSİYON ADET 5,000
55 50*32 PPRC REDÜKSİYON ADET 5,000
56 50*40 PPRC REDÜKSİYON ADET 5,000
57 60 LIK KLİNGRİK FLANŞ CONTA ADET 10,000
58 MUSLUK BAŞI SALMASTRA KAPAK TAKIMI ADET 5,000
b) Teslim yeri : 23''üncü Mot.P.A.K.lığı Taşınabilir (Tüketilebilir) 117 Mal Saymanlığı Sancaktepe/İSTANBUL
c) Teslim tarihi : Yüklenici mal/malları, işe başlama tarihinden itibaren 9.1. maddesinde belirtilen teslim süresi içerisinde defaten teslim edecektir. 10.3.2.2. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise tip idari şartnamenin 51''inci maddesi ve sözleşme tasarısının 34.1. maddesi hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır. 10.3.2.3. Toptan veya taksitler halinde teslim edilen mal, kat''i kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (red edilme hali dışında) yükleniciye geri verilmeyecektir. 10.3.2.4. Teslim süresine muayenede geçen süreler dahil değildir. Muayenede geçen süre; yüklenicinin malı ihale dokümanına uygun şekilde ilgili birliğe teslim ettiği tarihi takip eden günden başlayarak, muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine (Dahil) kadar devam eden süredir. 10.3.2.5. Teslim süresi içerisinde getirilen malların muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi içinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece 2 (iki) defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. 10.3.2.6. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getiremediği takdirde; idarece bu şartnamenin 51''inci maddesine göre çekilecek ihtarlı sürede sadece 1 (bir) defa mal getirme hakkına sahiptir. 10.3.2.7. Yüklenici, niteliklerine uygun bulunmayan malların tamamını idarenin deposundan 5 (beş) gün içerisinde geri almak zorundadır. Bu müddet içerisinde mal alınmaz ise yükleniciye geçecek her gün için sözleşme tutarının 0,0002 (onbinde ikisi) nispetinde para cezası verilir. Ancak cezalı müddet hiçbir şekilde 10 (on) günü geçemez. Geçtiği takdirde teslim yerindeki Muhakemat Müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılır. Yüklenici geri almadığı mallara ilişkin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Geçen süre içerisinde malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden ya da evsafını kaybetmesi sonucu muhafazasına imkan kalmadığının fiziki muayeneyi yapan Muayene ve Kabul Komisyonunca belgelenmesi kaydıyla imha edilmesinden dolayı alıcı birlik/kurum sorumlu tutulamaz. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye, depolama, tahlil ve imha işlemleri ücretleri yürürlükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde tahsil edilecektir. 10.3.2.8. Sözleşme feshini gerektiren durumun gerçekleştiği anda idareye daha önceden teslim edilmiş ancak, muayene işlemleri devam eden mallar varsa bunlara ait her türlü muayene (Fiziksel, Kimyasal vb.) işlemleri itiraz muayeneleride dahil yaptırılır. Sonuçların uygun çıkması halinde kat?i kabulü yapılarak bedeli ödenir. Sonuçların uygun çıkmaması halinde ret olan mal/mallar kaldırtılır ve yerine teslim süresi olsada yeni mal teslim alınmaz. Yüklenici bu hususları peşinen kabul eder ve herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 23''üncü Mot.P.A.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Çekmeköy/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 16.10.2012 - 10:30
İhale Kayıt Numarası : 2012/131500
1-İdarenin
a) Adresi : 23''ÜNCÜ MOTORLU PIYADE ALAY KOMUTANLIGI GN.ISMAIL HAKKI TUNABOYLU KISLASI SANCAKTEPE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2166221982 - 2166221902
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1. KISIM (1''inci Kısım Elektrik Malzemeleri: 19 (On Dokuz) Kalem )
1 ELEKTRİKÇİ BANDI ADET 100,000
2 ISIYLA BÜZÜLEN ELEKTİRKÇİ BANDI ADET 5,000
3 NEMLİ YER ARMATÜRÜ 2*36 W ADET 5,000
4 PROTOLİN KUTU 2,000
5 S-10 STARTEL ADET 100,000
6 S-2 STARTEL ADET 250,000
7 18 W FLORASAN AMPUL ADET 200,000
8 25 A W OTOMAT SİGORTA ADET 5,000
9 32 A K OTOMAT SİGORTA ADET 5,000
10
32 A W OTOMAT SİGORTA ADET 5,000
11
3*2,5 NYM KABLO METRE 100,000
12 3*2,5 TTR KABLO METRE 100,000
13
36 W FLORASAN AMPUL ADET 100,000
14
40 W ADİ AMPUL ADET 50,000
15 4*2,5 NYM KABLO METRE 100,000
16
4*2,5 TTR KABLO METRE 100,000
17
3*1,5 TTR KABLO METRE 100,000
18
SIVA ÜSTÜ ETANJ PRİZ (TOPRAKLI) ADET 30,000
19
NEMLİ YER ARMATÜRÜ 1*18 W ADET 5,000
2. KISIM (2''nci Kısım Makina/Tesisat Malzemeleri: 43 (Kırk Üç) Kalem)
1 AKARYAKIT SAYACI (FUEL OİL) 3/4" ADET 1,000
2 ALARM KORNASI 220V ADET 5,000
3 ATEŞLEME ELEKTRODU(20CM) ADET 12,000
4 BRÜLÖR BEYNİ LOA24 (TABAN DAHİL) ADET 5,000
5 BRÜLÖR KAPLİNİ(BORU TİP) ADET 5,000
6 BRÜLÖR MEME YAY TAKIMI (ALARKO) ADET 10,000
7 BRÜLÖR MEMESİ (3 LÜK 60 DERECE) ADET 7,000
8 BRÜLÖR MEMESİ (4 LÜK 60 DERECE) ADET 7,000
9 BRÜLÖR MEMESİ (6 LIK 60 DERECE) ADET 7,000
10 BRÜLÖR MEMESİ (8 LİK 60 DERECE) ADET 7,000
11 BRÜLÖR MEMESİ (11 LİK 60 DRECE) ADET 2,000
12 BRÜLÖR MEME YUVA TAKIMI ADET 10,000
13 KAZAN HARBİSİ 4 NUMARA ADET 5,000
14 KAZAN HARBİSİ 7 NUMARA ADET 2,000
15 KAZAN KAPAK CONTASI(2CM LİK AMYAT) METRE 10,000
16 REGEL TRAFAG TERMOSTAT 50-150 C ADET 1,000
17 SELENOİD VENTİL DMU-90 ADET 1,000
18 YAKIT HORTUMU 1/2 "(HİDROLİK) (150CM''LİK) ADET 10,000
19 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ ADET 2,000
20 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ ADET 1,000
21 100 LÜK KLİNGRİK FLANŞ CONTA ADET 10,000
22 KABLO BAŞLIĞI ADET 10,000
23 10-16 AMPER TERMİK ROLE ADET 4,000
24 120 LİK KLİNGRİK FLANŞ CONTA ADET 10,000
25 1/2*3/8 50 CM LİK ÇELİK BAĞLANTI BORUSU ADET 20,000
26 2"BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ 4-20 ATÜ ADET 2,000
27 2" SCH 40 DİKİŞSİZ BORU(BUHAR TES.İÇİN) METRE 12,000
28 40 PATENT DİRSEK ADET 10,000
29 2000W POT ISITICI REZİSTANSI ADET 5,000
30 3/4" EMNİYET VENTİLİ (AYARLANABİLİR) 3 BAR ADET 2,000
31 BAKIR BORU YÜKSÜK VE REKORLU (HİDROLİK) ADET 25,000
32 BAKIR BORU REKORSUZ (HİDROLİK) ADET 50,000
33 DOĞALGAZ KELEPÇESİ ADET 10,000
34 PAPUÇ KABLO BAŞLIĞI ADET 50,000
35 BUHAR MONOMETRESİ KADRANLI ADET 5,000
36 REDİKSİYON BORU ADET 10,000
37 NİPEL ADET 10,000
38 NİPEL BORU ADET 10,000
39 DEMİR DİRSEK ADET 3,000
40 SALMASTRA İPİ 8 LİK METRE 2,000
41 SALMASTRA İPİ 10 LUK METRE 2,000
42 SALMASTRA İPİ 12 LİK METRE 2,000
43 SALMASTRA İPİ 14LÜK METRE 2,000
3. KISIM (3''üncü Kısım İnşaat Malzemeleri: 59 (Elli Dokuz) Kalem)
1 AHŞAP KAPI GÖBEĞİ BARALI ADET 5,000
2 AHŞAP KAPI KOLU ADET 5,000
3 ARA MUSLUK ADET 10,000
4 ASMA REZARVUAR İÇ TAKIMI 1/2" ADET 13,000
5 ASMA REZARVUAR ŞAMANDIRASI 1/2" ADET 12,000
6 BANYO BATARYASI DUŞ TAKIMI ADET 6,000
7 BANYO BATARYASI KUMANDA TAMİRİ TAKIMI (VOLANLI İÇİN) ADET 10,000
8 BANYO BATARYASI MİX ADET 5,000
9 BEYAZ PLASTİK BOYA KG 150,000
10 ÇİMENTO TORBA 10,000
11 ELEKTROT 2,5 LİK KUTU 20,000
12 KABA SIVI KUMU M3 2,000
13 KISA MUSLUK ADET 10,000
14 KLİNGRİK TABAKA CONTA 0,2MM M2 2,000
15 LAVABO MUSLUĞU (TEK GİRİŞLİ MUSLUK ) ADET 5,000
16 LAVABO SİFONU KÖRÜKLÜ ADET 50,000
17 PİSUVAR MUSLUĞU ZAMAN AYARLI ADET 10,000
18 PİSUVAR SİFONU CONTALI ADET 20,000
19 PVC KAPI GÖBEĞİ BARELLİ ADET 15,000
20 PVC KAPI KOLU ADET 15,000
21 PVC PENCERE KOLU ADET 10,000
22 SPİRAL KESME UCU 180 LİK ADET 75,000
23 TEFLON BANT ADET 100,000
24 UZUN MUSLUK ADET 20,000
25 WD 40 PAS SÖKÜCÜ (KÜÇÜK TÜP) ADET 4,000
26 YAĞLI BOYA (SİYAH) KG 10,000
27 100*1000 PVC BORU ADET 10,000
28 100*2000 PVC BORU ADET 2,000
29 100*3000 PVC BORU ADET 10,000
30 100*500 PVC BORU ADET 5,000
31 1/2LASTİK CONTA ADET 50,000
32 1/2 KÜRESEL VANA SICAK SU İÇİN (DN20) ADET 5,000
33 1/2 SARI NİPEL ADET 10,000
34 2"KONİK REKOR (PPRC)(OYNAR BAŞLIKLI) ADET 5,000
35 2" NİPEL ADET 10,000
36 BORU PLASTİK 63MM BOY 30,000
37 2"PPRC DİRSEK ADET 20,000
38 MAŞON BORU 63 MM ADET 20,000
39 32"LİK PUŞVİT MAŞON ADET 20,000
40 3/4 KİLİNGRİK CONTA ADET 50,000
41 3/4 SARI NİPEL ADET 10,000
42 3/8 CONTA (LASTİK) ADET 50,000
43 3/8*3/8 FLEX HORTUM ADET 15,000
44 40 LIK PPRC BORU BOY 20,000
45 40 LİK PPRC DİRSEK ADET 20,000
46 40 LIK PPRC MANŞON ADET 20,000
47 40*25 REDÜKSİYON PPRC ADET 5,000
48 40*32 PPRC REDÜKSİYON ADET 5,000
49 50 LİK KLİNGRİK CONTA ADET 100,000
50 50 LİK PPRC BORU BOY 10,000
51 50 LİK PPRC DİRSEK ADET 10,000
52 50 LİK PPRC MANŞON ADET 10,000
53 50 LİK TRİFONLU KELEPÇE ADET 10,000
54 50*25 (BORU) PPRC REDİKSİYON ADET 5,000
55 50*32 PPRC REDÜKSİYON ADET 5,000
56 50*40 PPRC REDÜKSİYON ADET 5,000
57 60 LIK KLİNGRİK FLANŞ CONTA ADET 10,000
58 MUSLUK BAŞI SALMASTRA KAPAK TAKIMI ADET 5,000
b) Teslim yeri : 23''üncü Mot.P.A.K.lığı Taşınabilir (Tüketilebilir) 117 Mal Saymanlığı Sancaktepe/İSTANBUL
c) Teslim tarihi : Yüklenici mal/malları, işe başlama tarihinden itibaren 9.1. maddesinde belirtilen teslim süresi içerisinde defaten teslim edecektir. 10.3.2.2. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise tip idari şartnamenin 51''inci maddesi ve sözleşme tasarısının 34.1. maddesi hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır. 10.3.2.3. Toptan veya taksitler halinde teslim edilen mal, kat''i kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (red edilme hali dışında) yükleniciye geri verilmeyecektir. 10.3.2.4. Teslim süresine muayenede geçen süreler dahil değildir. Muayenede geçen süre; yüklenicinin malı ihale dokümanına uygun şekilde ilgili birliğe teslim ettiği tarihi takip eden günden başlayarak, muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine (Dahil) kadar devam eden süredir. 10.3.2.5. Teslim süresi içerisinde getirilen malların muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi içinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece 2 (iki) defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. 10.3.2.6. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getiremediği takdirde; idarece bu şartnamenin 51''inci maddesine göre çekilecek ihtarlı sürede sadece 1 (bir) defa mal getirme hakkına sahiptir. 10.3.2.7. Yüklenici, niteliklerine uygun bulunmayan malların tamamını idarenin deposundan 5 (beş) gün içerisinde geri almak zorundadır. Bu müddet içerisinde mal alınmaz ise yükleniciye geçecek her gün için sözleşme tutarının 0,0002 (onbinde ikisi) nispetinde para cezası verilir. Ancak cezalı müddet hiçbir şekilde 10 (on) günü geçemez. Geçtiği takdirde teslim yerindeki Muhakemat Müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılır. Yüklenici geri almadığı mallara ilişkin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Geçen süre içerisinde malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden ya da evsafını kaybetmesi sonucu muhafazasına imkan kalmadığının fiziki muayeneyi yapan Muayene ve Kabul Komisyonunca belgelenmesi kaydıyla imha edilmesinden dolayı alıcı birlik/kurum sorumlu tutulamaz. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye, depolama, tahlil ve imha işlemleri ücretleri yürürlükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde tahsil edilecektir. 10.3.2.8. Sözleşme feshini gerektiren durumun gerçekleştiği anda idareye daha önceden teslim edilmiş ancak, muayene işlemleri devam eden mallar varsa bunlara ait her türlü muayene (Fiziksel, Kimyasal vb.) işlemleri itiraz muayeneleride dahil yaptırılır. Sonuçların uygun çıkması halinde kat?i kabulü yapılarak bedeli ödenir. Sonuçların uygun çıkmaması halinde ret olan mal/mallar kaldırtılır ve yerine teslim süresi olsada yeni mal teslim alınmaz. Yüklenici bu hususları peşinen kabul eder ve herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 23''üncü Mot.P.A.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Çekmeköy/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 16.10.2012 - 10:30